АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-6330/2022

г. Архангельск

10 октября 2022 года

 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Юринской И.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Печурой М.А.,

рассмотрев в судебном заседании  05, 07 и 10 октября 2022 года дело по иску министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (ОГРН 

<

***>; адрес: 163004, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ленскгазэнерго" (ОГРН 

<

***>; адрес: 165780, с.Яренск Ленского района, Архангельская область, Сельский переулок, дом 11, корп. А)

о взыскании 44 570 руб. 84 коп.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1 (адрес: г. Архангельская область, Ленский район, с. Яренск),

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022 (в судебном заседании 05 и 07 октября 2022 года), от ответчика и третьего лица – не явились,

установил:

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ленскгазэнерго" (далее – ответчик) о взыскании 44 570 руб. 84 коп., в том числе необоснованно полученных средств субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения в размере 44 467 руб. 08 коп. за 2021 год и пеней в размере 103 руб. 76 коп., начисленных за период с 02.06.2022 по 06.06.2022 с последующим начислением по день фактической оплаты долга.

Ответчик с заявленным требованием не согласен.

ФИО1 представил письменное мнение на заявление.

Судебное заседание в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) проведено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о начавшемся процессе. 

Основанием для обращения в суд послужили следующие обстоятельства.

В соответствии с распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 03.03.2022 № 146-р в отношении ООО «Ленскгазэнерго» проведена плановая камеральная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее -субсидия), за 2020-2021 годы.

Предоставление предприятию средств субсидии в 2020-2021 годах осуществлялось министерством в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком между министерством и предприятием заключены договоры о предоставлении из областного бюджета субсидии от 05.03.2020 № 5-Г и от 08.02.2021 № 5-Г (далее - Договор 2021 года).

По результатам проверки, проведенной в отношении предприятия, министерством составлен акт проверки от 05.05.2022 № 203/06-06/48, в соответствии с которым за 2021 год выявлены следующие нарушения.

1.В нарушение пункта 19 Порядка, пункта 6.1.1 договора 2021 года не подтвержден данными бухгалтерского учета объем сжиженного газа, реализованного:

1) в баллонах, с доставкой до потребителя, в размере 24 кг на сумму субсидии 2 789 руб. 76 коп.;

2) в баллонах, с места промежуточного хранения (склада), в размере 21 кг на сумму субсидии 2 472 руб. 12 коп.

2. В соответствии с представленными предприятием документами (ведомости на доставку сжиженного газа, квитанции) в расчеты включен объем сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения, реализованный в январе и феврале 2021 года физическому лицу по адресу: 

<

...>. Вместе с тем, согласно сведениям, размещенным на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/), по указанному адресу находится нежилое здание (кадастровый номер 29:29:080106:28).

Согласно пункту 6.1.1 Договора 2021 года, пункту 19 Порядка одной из базовых величин, используемых для расчета размера субсидии, является объем сжиженного газа, реализованный населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств.

Учитывая изложенное, министерство пришло к выводу, что объем сжиженного газа, реализованного с места промежуточного хранения (склада), в размере 336 кг предъявлен в расчеты неправомерно. В связи с этим предприятием необоснованно получены средства субсидии в размере 39 553 руб. 92 коп.

По итогам проверки за 2021 год выявлено завышение в расчетах объема сжиженного газа на 381 кг (в том числе реализованного в баллонах с места промежуточного хранения (склада) - на 357 кг, реализованного в баллонах с доставкой до потребителя - на 24 кг), сумма необоснованно полученных средств субсидии составила 44 815 руб. 80 коп.

Требование министерства о возврате средств субсидии от 06.05.2022 №203/06-06/3191, направленное в соответствии с Положением о порядке осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области от 18.02.2014 № 58-пп, получено предприятием 18.05.2022 и должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней со дня предъявления. Соответственно, срок исполнения требования в добровольном порядке истек 02.06.2022.

Общество частично признало требование министерства и произвело возврат средств субсидии в сумме 348,72 руб., что подтверждается платежным поручением от 24.05.2022 № 69.

Поскольку ответчиком требование министерства в оставшейся части в сумме 44467,08 руб. не было исполнено, министерство обратилось в суд с рассматриваемым заявлением. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы сторон, суд пришел к выводу, что заявленное требование подлежит частичному удовлетворению на основании следующего.

В соответствии со статей 69  Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам относится к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно пункту 1 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.

В пункте 2 статьи 78  БК РФ указано, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов – в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

При этом пунктом 3 статьи 78  БК РФ определено, что цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, должен быть определен нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Согласно пункту 15 Порядка для расчета размера субсидии используются следующие базовые величины:

1) определенные постановлением агентства для получателя субсидии экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ;

2) утвержденные постановлением агентства розничные цены на сжиженный газ;

3) объем сжиженного газа, реализованный получателем субсидии населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), определенный на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии - на основании нормативов потребления сжиженного газа, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем сжиженного газа, реализованный населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), подтверждается данными бухгалтерского учета за отчетный период.

Размер субсидии для газоснабжающей организации рассчитывается по формуле:

Сгаз = (ЭРгаз - РЦ1газ) x V1газ + (ЭРгаз - РЦ2газ) x V2газ + (ЭРгаз - РЦ3газ) x V3газ + (ЭРгаз - РЦ4газ) x V4газ, где:

Сгаз - размер субсидии для газоснабжающей организации, рублей;

ЭРгаз - экономически обоснованная розничная цена на сжиженный газ (без НДС) для газоснабжающей организации, рублей/кг;

РЦ1газ - розничная цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок (без НДС), рублей/кг;

V1газ - объем сжиженного газа, реализованный газоснабжающей организацией из групповых резервуарных установок населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), кг;

РЦ2газ - розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в баллонах с доставкой до потребителя (без НДС), рублей/кг;

V2газ - объем сжиженного газа, реализованный газоснабжающей организацией в баллонах с доставкой до потребителя населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), кг;

РЦ3газ - розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения (без НДС), рублей/кг;

V3газ - объем сжиженного газа, реализованный газоснабжающей организацией в баллонах с места промежуточного хранения населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), кг;

РЦ4газ - розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в баллонах без доставки до потребителя (без НДС), рублей/кг;

V4газ - объем сжиженного газа, реализованный газоснабжающей организацией в баллонах без доставки до потребителя населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), кг.

Согласно пункту 6.1.1 договора объем сжиженного газа, реализованный населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), подтверждается получателем данными бухгалтерского учета за отчетный период.

Как определено в пункте 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021,

"розничная цена на газ" - цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, за исключением розничных цен на сжиженный газ;

"население" - для целей настоящих Основных положений к данной категории относятся:

физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;

лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения;

Таким образом, согласно пункту 6.1.1 Договора 2021 года, пункту 15 Порядка одной из базовых величин, используемых для расчета размера субсидии, является объем сжиженного газа, реализованный населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств.

В ходе проверки министерством установлено, что объем сжиженного газа, реализованного с места промежуточного хранения (склада), в размере 336 кг в январе и феврале 2021 года, предъявлен в расчеты неправомерно, поскольку реализован физическому лицу по адресу: 

<

...>, по которому располагается нежилое здание (кадастровый номер 29:29:080106:28). 

Общество, не согласившись с заявленным требованием, указало, что согласно свидетельству о регистрации права собственности от 22.04.2008 объект права: 

<

...>, является жилым домом, принадлежащим на праве собственности ФИО1.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 15.09.2022 у федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Архангельской области и Ненецкому автономному округу истребованы сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание, расположенное по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Сафроновское», 

<

...>, по состоянию на 01.01.2021.

На определение суда от 15.09.2022 ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" представило выписку из Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 01.01.2021, согласно которой по адресу: 

<

...>, располагается торговый центр, правообладатель: ФИО3 

Более того, согласно ответу администрации муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельская область от 22.08.2022 № 6151 на запрос министерства от 18.08.2022 № 203-02-24/5700 нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

...>, демонтировано ориентировочно в 2019 году, при этом вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:09:080106:124 под вышеуказанным зданием - для эксплуатации торгового центра.

Определениями суда от 25.08.2022 и от 15.09.2022 у ответчика и третьего лица запрошены пояснения и соответствующие доказательства относительно сведений о демонтаже нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

...>.

Ответчиком и третьим лицом каких-либо пояснений и доказательств в обоснование своей позиции, относящихся к спорному периоду - 2021 году в материалы дела не представлено. 

Таким образом, вопреки доводам ответчика, в материалах дела имеются доказательства того, что в спорный период по данному адресу располагалось нежилое помещение, приобретение сжиженного газа по данному адресу для бытовых нужд ФИО1, ответчиком не доказано. 

При таких обстоятельствах требование министерства о взыскании 39553 руб. 92 коп. подлежит удовлетворению.

Как установлено в ходе проверки, в нарушение пункта 19 Порядка, пункта 6.1.1 договора 2021 года не подтвержден данными бухгалтерского учета объем сжиженного газа, реализованного:

1) в баллонах, с доставкой до потребителя, в размере 24 кг на сумму субсидии 2 789 руб. 76 коп.;

2) в баллонах, с места промежуточного хранения (склада), в размере 21 кг на сумму субсидии 2 472 руб. 12 коп.

С учетом возврата обществом средств субсидии в размере 348,72, сумма необоснованно полученных средств субсидии составила 4913,16 руб.

Согласно пункту 19 Порядка для подтверждения объемов сжиженного газа, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, а также достижения показателей результативности при проведении проверок в министерство предоставляются следующие документы и (или) копии документов, заверенные уполномоченным лицом получателя субсидии и печатью (при наличии):

1) регистры бухгалтерского учета;

2) первичные учетные документы и документы, подтверждающие реализацию сжиженного газа населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья (ведомость учета реализации (отпуска) объемов сжиженного газа населению, сводные ведомости (реестры) о начислениях населению и (или) иные подтверждающие документы).

Как следует из акта проверки, обществом предъявлено в расчете потребности в субсидии за январь 2021 года  1029 кг, подтверждено - 1008 кг, за сентябрь 2021 года:  предъявлено в расчете - 2394 кг, подтверждено - 2352, в октябре 2021 года: предъявлено в расчете 2038 кг, подтверждено - 2059 кг, в декабре 2021 года: предъявлено в расчете 1549 кг, подтверждено - 1546 кг.

Вместе с тем, как указано в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62, представленной обществом в ходе проверки, в январе 2021 года продано 49 баллонов (или 1029 кг (49 баллонов по 21 кг.)). Реализация сжиженного газа в объеме 49 баллонов подтверждается также ведомостью на доставку сжиженного газа абонентам по Ленскому району Яренского газового участка за январь 2021 года с указанием фамилий  получателей, их адресов, дат реализации, цены и номеров баллонов.

При этом доводы министерства о том, что в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 реализация в январе была указана  в сумме 66652,80 руб., что, по мнению министерства, свидетельствует о реализации  лишь 1008 кг (или 48 баллонов) (66652,802 руб. / тариф 66,13руб/кг), судом не принимается, как противоречащий фактическому объему реализации, который доказан обществом. Как следует из пояснений ответчика, им были допущены бухгалтерские ошибки в части разнесения в бухгалтерской справке продажи "через терминал" 147 кг, в настоящее время исправлена, согласно бухгалтерской справке за 2021 года: реализовано "за наличный расчет" - 42 бал.*1388,60 руб. = 58321,20 руб., "под заработную плату" - 1 бал. *1388,60 руб., "через терминал" - 6 бал.*1388,60 = 8331,60 руб. Итого 49 баллонов.  

Оборотно-сальдовая ведомость является регистром бухгалтерского учета, в котором подлежат накоплению данные, содержащиеся в первичных документах (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ).

Частью 8 статьи 10 Закона № 402-ФЗ установлено, что исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Обществом в ходе судебного разбирательства в материалы дела представлена обортно-сальдовая ведомость по счету 62 с внесенными исправлениями в указанной части, за подписью главного бухгалтера общества.   

Таким образом, довод министерства о том, что в январе 2021 года было реализовано только 1008 кг сжиженного газа противоречит фактическим обстоятельствам дела.

В сентябре 2021 года обществом предъявлено в расчете потребности в средствах субсидии фактически реализованный объем сжиженного газа 2394 кг (114 бал. *21 кг), в октябре 2021 года - 2038 кг (96 бал. по 21 кг + 2 бал. по 11 кг). 

Реализация газа в таком объеме подтверждается ведомостью на доставку сжиженного газа абонентам по Ленскому району Яренского газового участка за сентябрь и октябрь 2021 года с указанием фамилий  получателей, их адресов, дат реализации, цены и номеров баллонов. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 "реализация сжиженного газа населению Ленского района с доставкой до потребителя" указана реализация 113 бал.*1419,18 руб. в сентябре 2021 года, 97 бал.*1419,18 руб., 2 бал.* 743,38 руб. в октябре 2021 года. Относительно такого несоответствия  с первичной документацией общество пояснило, что по счету 62 в сентябре 2021 году фактически реализовано 2394 кг, однако в сентябре прошла оплата за 2373 кг на сумму 160367,34 руб., а за 21 кг оплата прошла в октябре 2021 года, поскольку оплата покупателем была произведена через терминал в конце месяца, в связи с чем денежные средства поступили на счет в октябре 2021 года.  Таким образом, по счету 62 в октябре 2021 года указано 139147, 22 руб. за 2059 кг, тогда как реализовано согласно ведомости  и заявлено в расчете потребности средств субсидии 2038 кг.

При этом доводы министерства о том, что в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 реализация в сентябре 2021 года указана в сумме 158948,16 руб., что, по мнению министерства, свидетельствует о реализации  лишь 2352 кг (или 112 бал.), судом не принимается, как противоречащие фактическому объему реализации. Согласно бухгалтерской справке за 2021 год: реализовано "за наличный расчет" - 104 бал.*1419,18 руб. = 147594,72 руб., "через терминал" - 9 бал.*1419,18 руб. = 12772,62 руб. Итого: 113 баллонов. 

Обществом в ходе судебного разбирательства в материалы дела представлена обортно-сальдовая ведомость по счету 62 с внесенными исправлениями в указанной части, за подписью главного бухгалтера общества.   

Таким образом, довод министерства о том, что в сентябре 2021 года было реализовано только 2352 кг сжиженного газа противоречит фактическим обстоятельствам дела.

С неподтверждением реализации 3 кг сжиженного газа в декабре 2021 года общество согласилось, в связи с чем произвело оплату 348 руб. 72 коп. 

При таких обстоятельствах оснований для возврата 4913,16 руб. средств субсидии при доказанности фактической реализации  сжиженного газа в указанном объеме не имеется.

 На основании изложенного, суд приходит к выводу, что требование подлежит удовлетворению в части 39553 руб. 92 коп. В остальной части иска суд отказывает.

Министерство также просило взыскать с предприятия пени в сумме 103 руб. 76 коп. за период с 02.06.2022 по 06.06.2022 с последующим начслением по день фактической оплаты.

 В соответствии с пунктом 4.3.7.1 Договора получатель обязуется уплачивать   пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств областного бюджета в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии. 

С учетом разъяснений, содержащихся в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (раздел «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике», ответ на вопрос № 3), при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

На дату вынесения решения ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 7,5 % годовых. 

По расчету истца, изложенному в исковом заявлении, с учетом взыскиваемой суммы задолженности  в размере 39553 руб. 92 коп., удовлетворению подлежит требование о взыскании пеней в сумме 49 руб. 44 коп. (39553,92 руб.*5 дней *7,5%/300). В удовлетворении остальной части требования о взыскании пеней суд отказывает.

Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Принимая во внимание изложенное, подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы основного долга, за каждый день просрочки, начиная с 07.06.2022 по день фактической оплаты долга.

Министерство на основании пункта 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождено. Таким образом, государственная пошлина по результатам рассмотрения иска подлежит взыскиванию с предприятия в доход федерального бюджета по правилам абзаца 2 части 1 статьи 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ленскгазэнерго" в пользу министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 39603 руб. 37 коп., в том числе: 39553 руб. 93 коп. в возврат необоснованно полученных средств субсидии за 2021 год и 49 руб. 44 коп. пеней, а также пени, начисленные на сумму долга,  исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, с 07.06.2022 по день фактической оплаты долга.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ленскгазэнерго" в доход федерального бюджета 1777 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Судья

И.С. Юринская