Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-10314/2019

25 ноября 2019 года

город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т. С. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" (ИНН 1435002238, ОГРН 1021401047018) к обществу с ограниченной ответственностью "Хэппи Айлэнд ДВ" (ИНН 2543017219, ОГРН 1122543021875) о взыскании 581 080 рублей,

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, Администрация муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

без вызова лиц, участвующих в деле,

Расчет неустойки истцом произведен на основании п.4.1 договора от 26.07.2018 №316/ЦФ целевого финансирования (пожертвования) с элементами договора поставки с условием монтажа за период с 01.10.2018 по 19.07.2019.

Как согласовано в подпунктах 4.1.1, 4.1.5 договора, поставщик обязан в срок до 25.09.2018 поставить по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, спортивное оборудование надлежащего качества согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1), в срок до 30.09.2018 выполнить работы по монтажу спортивного оборудования.

Акт приема-передачи спортивного оборудования подписан сторонами 11.01.2019.

Акты приема-передачи выполненных работ по монтажу и установке спортивного оборудования подписаны сторонами 19.07.2019.

Согласно письму Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района         РС (Я) от 11.07.2019 №2162 в адрес общества, администрация как получатель спортивного оборудования согласно договору от 26.07.2018 №316/ЦФ просил продлить срок установки до 31.07.2019 в связи с неподготовленным основанием.

В соответствии с п.5.1 вышеуказанного договора Администрация МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) как получатель была обязана в течение 30 календарных дней со дня получения от поставщика информации или документов, предусмотренных пп.4.1.18 настоящего договора, подготовить сухую территорию (основание) под монтаж спортивного оборудования в соответствии с техническими и иными требованиями.

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (п.1 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В то же время п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации из данного правила установлено исключение в отношении лиц, действующих в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Указанные лица несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Поскольку монтаж оборудования ответчиком произведен с просрочкой по вине получателя оборудования, расчет неустойки следует произвести с 01.10.2018 по 11.07.2019:

Расчёт неустойки, возникшей с 01.10.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 990 000,00

01.10.2018

11.07.2019

284

1 990 000,00 × 284 × 0.1%

565 160,00 р.

Итого:

565 160,00 руб.

Сумма неустойки: 565 160,00 руб.

При подаче иска истцом платежным поручением от 01.10.2019 №1986 произведена уплата государственной пошлины в сумме 14 622 руб.

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании абзаца второго ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Хэппи ФИО1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку 565 160 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 14 221 руб.

2. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

3. Решение подлежит немедленному исполнению.

4. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Судья Т. С. Шамаева