100099_633215 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  06.09.2022 Дело № А62-3220/2021  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  областного государственного бюджетного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании стоимости устранения выявленных недостатков и дефектов в  размере 3 044 280 рублей, пени за нарушение сроков выполнения работ в  размере 368 677,29 рубля,  

при участии: 

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»:  ФИО2 – представитель (доверенность, копия диплома), ФИО3  – представитель (доверенность);  

от ООО «СИКАМ»: ФИО4, представитель (доверенность, копия  диплома);  

от эксперта: ФИО5 - паспорт, 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу областного  государственного бюджетного учреждения «Управление капитального  строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) стоимость устранения выявленных недостатков и дефектов в  выполнении работ в размере 480 898,4 рубля, неустойку за нарушение сроков  

выполнения работ за период с 03.12.2018 по 30.07.2020 в размере 368 677,29  рубля, судебные расходы в виде расходов на проведение судебной  экспертизы пропорционально удовлетворенным требованиям в размере  31125 рублей.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 12 076 рублей.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В.А. Печорина