86/2019-93456(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-5630/2019

г. Хабаровск

21 июня 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Е. Яцышиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев дело по иску краевого государственного казенного учреждения  «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 680021, 

<

...>)  

к открытому акционерному обществу «Передвижная механизированная  колонна № 83» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>; место нахождения:  681060, 

<

...>)  

о взыскании 20 889 771 руб. 86 коп., 

по встречному иску о признании недействительными дополнительных  соглашений № 1от 13.10.2017 и № 2 от 26.06.2018 к контракту   № 012200002517001977-Ае от 28.07.2017,  

при участии представителей сторон, 

руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с открытого акционерного общества «Передвижная  механизированная колонна № 83» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;  место нахождения: 681060, 

<

...>) в пользу краевого государственного казенного  учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского  края» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 680021,  

<

...>) неустойку в сумме  474 321 руб. 29 коп.  

 Взыскать с открытого акционерного общества «Передвижная  механизированная колонна № 83» (ОГРН 1022700758486 ИНН 2712000131;  место нахождения: 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.  Хурба, ул. Гайдара, д.17) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 12 480 руб.  

 В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Признать недействительными дополнительные соглашения № 1от  13.10.2017 и № 2 от 26.06.2018 к контракту № 012200002517001977-Ае от  28.07.2017.  

 Взыскать с краевого государственного казенного учреждения «Служба  заказчика министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 680021, 

<

...>) в пользу открытого  акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 83»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>; место нахождения: 681060,  

<

...>)  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья Е.Е. Яцышина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.04.2019 9:12:36

Кому выдана Яцышина Елена Евгеньевна