АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело  №А71-25157/2018

г. Ижевск

13 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2019 года. Полный текст решения изготовлен 13 марта 2019 года. 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи    Желновой Е.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Недра", с.Завьялово к Обществу с ограниченной ответственностью "Диал-Сервис", г.Ижевск о взыскании 339 251,20 руб. долга, 67 550,13руб. неустойки, с последующим начислением по день фактической оплаты долга по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №001/18-1 от 23.01.2018г., 25 000руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В присутствии представителей сторон: 

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 09.01.2019г.

от ответчика: не явился, уведомлен

Установлено: Общество с ограниченной ответственностью "Недра", с.Завьялово обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Диал-Сервис", г.Ижевск о взыскании 339 251,20 руб. долга, 67 550,13руб. неустойки, с последующим начислением по день фактической оплаты долга по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №001/18-1 от 23.01.2018г., а также 25 000руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Определением суда от  27 декабря 2018 года  исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства,  без вызова сторон,  в соответствии со статьёй   228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На  основании части  5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом  принято  определение  от  15 февраля 2019 года   о  переходе   к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Заявленные требования истцом поддержаны.

Ответчик  надлежащим  образом  уведомлённый  о времени  и  месте  судебного  заседания  в суд  не  явился,  письменный отзыв на иск не представил.

На основании  статьи  137 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, с  учётом  мнения  истца,  поскольку ответчик  не обеспечил  явку представителя  и не направил возражений относительно  рассмотрения дела в его отсутствие, а представленные доказательства позволяют рассмотреть дело по существу, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание, о чем вынесено протокольное определение.  

 Дело рассмотрено  в  отсутствие ответчика  в  соответствии  со статьями  123,156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, в адрес ответчика истцом направлен проект договора договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №001/18-1 от 23.01.2018г. по условиям которого, организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Заказчика» и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта согласно приложению №1 в соответствии с размером платы за подключение объекта к централизованной системе водоотведения – Приложение №4, расчет которого произведен на основании приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28.11.2017 года №21/82, действует с 1 января по 31 декабря 2018 года и выполнить технические условия (пункт 1 договора).

В силу пункта 3 договора объектом подключения является Многоквартирный трёхэтажный двухсекционный жилой дом 48 квартир, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению №4 составляет 369 251,20руб. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 13 настоящего договора, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение двух дней с даты заключения настоящего договора (пункты 13, 14 договора).

В соответствии с разрешением от 14.12.2016г. №RU18508304-18-2016 Многоквартирный трёхэтажный двухсекционный жилой дом по ул. Нагорной с.Завьялово УР введен в эксплуатацию.

В нарушение принятых на себя обязательств выставленный на оплату счет №4 от 23.01.2018 ответчиком оплачен частично. По расчетам истца сумма задолженности ответчика составляет 339 251,20 руб.

Направленная истцом претензия с требованием об оплате задолженности, ответчиком оставлена без удовлетворения. Данное обстоятельство  послужило истцу основанием для обращения  в суд  с требованием о взыскании  с ответчика 339 251,20руб. долга, 67 550,13 руб. нестойки, в судебном порядке.

Рассмотрев и изучив материалы дела, суд считает иск  подлежащим удовлетворению, исходя из следующего:

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Правоотношения сторон по холодному водоснабжению и водоотведению регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон № 416-ФЗ), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013 (далее - Правила № 644).

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 416-ФЗ подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (часть 2 статьи 18 Закона № 416-ФЗ).

Согласно части 3 статьи 18 Закона № 416-ФЗ договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 15 статьи 18 Закона № 416-ФЗ).

Названные типовые договоры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №645, предусматривают обязательство организации водопроводно-канализационного хозяйства выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения, а также обязательство заказчика внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта.

Как следует из материалов дела, заключенный сторонами договор соответствует типовым договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и централизованной системе водоотведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 и пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Наличие у ответчика задолженности  на сумму 339 251,20руб.   суд считает подтверждённым материалами дела, а именно: заявлением ООО «Диал-Сервис» о заключении договора о подключении к централизованной системе водоотведения, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №001/18-1 от 23.01.2018г., разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 14.12.2016г., счетом на оплату №4 от 23.01.2018г., претензионным письмом истца.

Заявленные истцом требования ответчиком документально не оспорены, письменный отзыв на иск не представлен.

         Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации). 

При изложенных обстоятельствах, суд считает, факт наличия задолженности в сумме 339 251,20руб. подтвержденным, в связи с чем, заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании статей 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Сумма неустойки, подлежащая взысканию с ответчика на основании пункта 25 Правил №645,   по расчету  истца, составляет 67 550,13 руб. за период просрочки с 26.01.2018 по 25.12.2018г. в размере  1/130   ставки  ЦБ РФ  7,75 % годовых.

Представленный истцом расчет судом проверен, признан  обоснованным, соответствующим положениям действующего законодательства.

Поскольку просрочка в оплате подтверждена материалами дела, сумма неустойки в размере 67 550,13руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании  пункта 25 Правил №645,  статей  330, 331  Гражданского кодекса Российской Федерации.

          Кроме того, истец  заявил к  взысканию с  ответчика 25 000руб.  в возмещение судебных расходов  на оплату  услуг  представителя.

В  подтверждение обоснованности произведенных  расходов, истцом представлен договор на оказание платных юридических услуг от 11.12.2018, акт получения денежных средств от 18.12.2018, расходный кассовый ордер №97 от 18.12.2018.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Поскольку факт оказания услуг представителем и оплаты данных услуг подтвержден материалами дела, суд полагает, что истец имеет право на возмещение расходов на оплату услуг представителя.

 С учетом характера спорного правоотношения, категории спора,  размер расходов на оплату услуг представителя является разумным. Доказательств обратного, ответчик не представил (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

С учетом принятого решения, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  расходы по госпошлине по иску относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями  ст.ст. 110,  156,  137, 167- 171, 176  Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд 

Р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Недра", с.Завьялово удовлетворить.

        2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Диал-Сервис", г.Ижевск  (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Недра", с.Завьялово УР (ОГРН 

<

***>) задолженность в общей сумме 406 801руб.33коп., из которых долг в сумме 339 251руб.20коп., неустойка в сумме 67 550руб.13коп., а также 25 000руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 11136руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины по иску.

3. Исполнительный лист выдать после  вступления решения в законную силу.

           Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas. arbitr.ru».  

 

Судья                                                                                                 Е.В.Желнова