АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Магадан Дело № А37-1029/2018  24.08.2018  

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное  предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  659300, 

<

...>)  

к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  685000, 

<

...> Магаданки, д. 15)  

о взыскании 340 788 рублей 61 копейки 

и по встречному исковому заявлению Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>  Магаданки, д. 15)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие  «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 659300,  

<

...>)  

о взыскании 99 345 рублей 49 копеек, 

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 156, 159, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Производственно- 

монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от  

иска в части взыскания основного долга в размере 250 000 рублей 00 копеек.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

2. Считать суммой исковых требований общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 1102204001756,  ИНН 2204048653) - 90 788 рублей 61 копейка (неустойка за период с 24.03.2018 по  07.05.2018).  

3. Принять заявленное Министерством строительства, жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) уточнение суммы встречных исковых требований. Считать суммой  встречных исковых требований – 80 700 рублей 99 копеек (неустойка за период с  28.12.2017 по 05.02.2018).  

4. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

5. Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  энергетики Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное  предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку  (пеню) в размере 90 788 рублей 61 копейки, судебные расходы по уплате  госпошлины в размере 3 632 рублей 00 копеек.  

6. Встречные исковые требования Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  энергетики Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку (пеню) в размере 80 700 рублей 99 копеек.  

8. Произвести между сторонами зачет встречных требований на сумму 80 700 рублей  99 копеек. Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) неустойку (пеню) в размере 10 087 рублей 62 копеек, судебные  расходы по уплате госпошлины в размере 3 632 рублей 00 копеек, а всего – 13 719  рублей 62 копейки. Выдать исполнительный лист обществу с ограниченной  

ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» после  вступления решения в законную силу.  

9. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Производственно- монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета госпошлину в размере 2 140 рублей 00 копеек, о чем выдать  справку на возврат госпошлины после вступления решения в законную силу.  

10. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

11. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было  предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Макаревич Е.М.