АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

Дело № А32-6689/2019

г. Краснодар

26 октября 2020 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении  протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Чуриковым В.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Монтажно-технологическое управление  «ЮгКОмСтрой», г. Краснодар (ИНН 2308087914) к обществу с ограниченной  ответственностью «Модерн-Строй», г. Краснодар (ИНН 2311222176), третье лицо:  муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар  «Единая служба заказчика», г. Краснодар, о взыскании неосновательного обогащения в  виде суммы неотработанного аванса в размере 21695922 рубля, неустойки за нарушение  сроков выполнения работ в размере 578557 рублей 92 копейки и процентов за пользование  чужими денежными средствами в размере 124380 рублей 05 копеек.  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Модерн-Строй»,  г. Краснодар (ИНН 2311222176) к обществу с ограниченной ответственностью  «Монтажно-технологическое управление «ЮгКОмСтрой», г. Краснодар (ИНН  2308087914) о признании незаконным отказа ООО МТУ «ЮКС» от заказов № 1, 2, 3 к  договору субподряда № 1083/2018-шк1100, изложенный в уведомлении № 36 от 16.01.2019  г. по основаниям, предусмотренным п. 12.4.1 договора,  

при участии в заседании: от истца: Оселедко А.Н. – доверенность от 12.05.2020 г., от ответчика: Адилханов Р.М. – доверенность от 28.02.2019 г., от третьего лица: Лимаренко А.В. – доверенность от 10.12.2019 г. № 147, 

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Монтажно- технологическое управление «ЮгКОмСтрой», г. Краснодар (ИНН 2308087914),  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Модерн-Строй», г.  Краснодар (ИНН 2311222176) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Монтажно-технологическое управление «ЮгКОмСтрой», г. Краснодар (ИНН  2308087914) неосновательное обогащение в виде суммы неотработанного аванса в  

размере 13596114 рублей 01 копейка, неустойку в размере 253119 рублей 09 копеек,  судебные расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы в размере 64921 рубль 50  копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 83467 рублей 41  копейка.  

В удовлетворении остальной части заявленных первоначальных исковых  требований, отказать.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Модерн-Строй», г. Краснодар (ИНН 2311222176) к обществу с ограниченной  ответственностью «Монтажно-технологическое управление «ЮгКОмСтрой», г.  Краснодар (ИНН 2308087914) о признании незаконным отказа ООО МТУ «ЮКС» от  заказов № 1, 2, 3 к договору субподряда № 1083/2018-шк1100, изложенный в уведомлении   № 36 от 16.01.2019 г. по основаниям, предусмотренным п. 12.4.1 договора, оставить без  удовлетворения.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено или не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья С.А. Грачев