Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, 

<

...> http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов 

«14» октября 2025 г. Дело № А64-482/2025  

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Е.В. Китаевой 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи С.В. Семеновой, рассмотрев дело № А64-482/2025  

по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Урал», Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Воронежская обл., г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности и по встречному исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Воронежская обл., г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Урал», Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности при участии в судебном заседании: 

от истца (ответчика): ФИО1 - представитель, доверенность от 25.09.2024, диплом; от ответчика (истца): не явился, извещен надлежаще.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Воронежская обл., г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Урал», Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору поставки строительных материалов № 12/05/2023 от 12.05.2023 по состоянию на 28.01.2025 в размере 320 253,84 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 966 руб.  

2. Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Урал», Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Воронежская обл., г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) переплату по договору поставки строительных материалов № 12/05/2023 от 12.05.2023 в размере 201 458 руб., проценты за пользование чужими  

14 октября 2025 года 

денежными средствами за период с 30.01.2025 по 15.05.2025 в размере 12 286,18 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 687,3 руб.  

3. Произвести зачет встречных исковых требований. В результате произведенного зачета: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Воронежская обл., г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Урал», Тамбовская обл., г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору поставки строительных материалов № 12/05/2023 от 12.05.2023 по состоянию на 28.01.2025 в размере 106 509,66 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 278,7 руб.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу по заявлению.  

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006, 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

5. Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению.  

Судья Е.В. Китаева