81_3026314  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А03-20666/2023

г. Барнаул

20 марта 2024 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Плотниковой Н.И., при  ведении протокола секретарем ФИО1, при ведении аудиозаписи, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску  

 государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края  «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Бийск, Алтайский край, к обществу с ограниченной ответственностью  "Мирастрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск, Алтайский край, о  взыскании 72 805 руб. 75 коп. неустойки по договору субподряда № 2023.38622 от  20.03.2023, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2912 руб.,  

 при участии от истца - представитель ФИО2, по доверенности от 07.12.2022,  путем использования веб-конференции,  

от ответчика - ФИО3, директор, личность установлена по паспорту,   Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мирастрой" (ОГРН  

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (ОГРН  

<

***>), г. Бийск, Алтайский край, 72 805 руб. 75 коп. неустойки, 2 912 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев  со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Плотникова Н.И.