4122/2023-267997(3) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-42612/2022

22 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 22 мая 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Коросташова А.А.  

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

истец: Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройИзоляция» (194044,  Санкт-Петербург, Менделеевская улица, дом 9, литер В, пом. 10Н, офис 300,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.03.2014, ИНН: 

<

***>);  

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (192007, Санкт-Петербург, Днепропетровская  улица, дом 14, литер Б, кабинет 32, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 17.11.2006, ИНН: 

<

***>);  

о взыскании, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания,  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройИзоляция» обратилось  в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (арбитражный  суд) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированное тоннельное строительство» о взыскании задолженности по  договору субподряда № ССА-АТ-02 от 14.05.2020 года в размере 7 612 744 руб. 20 коп.,  а также 61 064 руб. государственной пошлины (делу присвоен № А56-42612/2022).  

Ответчик заявил уточенный в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального  кодекса РФ встречный иск о взыскании 62 286 285 руб. 36 коп. неосвоенного авнаса,  47 159 254 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п. 6.5 Договора субподряда № ССА- АТ-02 от 14.05.2020.  

Определением от 31.08.2022 встречное исковое заявление ООО  «Специализированное тоннельное строительство» принято к производству  арбитражного суда.  

Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройИзоляция» обратилось  в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» о взыскании  задолженности за поставку бетона по УПД № 14 от 25.08.2021 года в размере 52 370 руб.  

50 коп., а также 2 095 руб. расходов по оплате государственной пошлины (делу  присвоен № - А56-45910/2022).  

Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройИзоляция» обратилось  в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» о взыскании  задолженности по договору в размере 1 417 071 руб. 60 коп., а также 27 171 руб.  расходов по оплате государственной пошлины (делу присвоен № - А56-90182/2022).  

В судебном заседании 10.01.2023 ответчик заявил ходатайство об объединении  дел №№ А56-45910/2022, А56- 90182/2022, А56-42612/2022 в одно производство.  

Согласно части 2 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько  однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для  совместного рассмотрения.  

Определением от 10.01.2023 суд при отсутствии возражений  сторон объединил дела № А56-45910/2022, № А56- 90182/2022 и № А56-42612/2022 в  одно производство для совместного рассмотрения и присвоил объединенному делу №  А56-42612/2022.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в  полном объёме.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон,  арбитражный суд установил следующее.  

Как следует из материалов дела, между ООО «СТС» (Подрядчик) и ООО  «СетьСтройИзоляция» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № ССА-АТ-02 от  14.05.2020 года, а также Дополнительные соглашения к Договору (далее– Договор).  

 В силу п. 1.1. Договора (в редакции принятой Дополнительным соглашением №  8 к Договору): «По договору Субподрядчик обязался в установленный срок в  соответствии с Техническим заданием (приложение № 3 к договору) выполнить полный  комплекс строительно-монтажных работ в следующем составе:  

-по ремонту перегородок, лотков Аэротенка, Блок 1 в осях 1-7/Б-В, 

-по очистке Аэротенка, Блок 1, в осях 1-7/Б-В и 8-9/Б-В, включая установку и  разборку строительных лесов,  

-инъектирование швов в осях 1 -7/Б-В при Реконструкции Северной станции  аэрации. 2 этап и сдать, а Подрядчик обязался принять результат работ и оплатить за  них цену на условиях Договора. Конкретные виды строительно-монтажных работ,  порученных Субподрядчику в рамках предмета Договора, определены Техническим  заданием (Приложение № 3 к Договору), а объем и содержание таких видов работ  определяются утвержденной Подрядчиком в производство работ проектно-сметной  документацией (шифр 24В2219-0081-000) по Объекту и Рабочей документацией (шифр  24В2219-0081 -2301)».  

В силу п. 3.1. Договора (в редакции принятой Дополнительным соглашением №  8 к Договору) цена подлежащих выполнению Субподрядчиком Работ по Договору  определяется Расчетом цены Договора (Приложение № 1 к Договору) и составляет: 38  150 388 руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % - 6 358 398 руб.  

Согласно п. 2.1. Договора началом выполнения Работ считается дата подписания  Подрядчиком и Субподрядчиком Договора.  

В соответствии с п. 2.2. Договора (в редакции принятой Дополнительным  соглашением № 1 к Договору) конечный срок выполнения и сдачи Работ по Договору,  включая подписание Акта приемки результата выполненных Работ - 18 декабря 2020  года.  

10.09.2020 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее - «Соглашение № 2»), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс строительно-монтажных работ по ремонту стен перегородок  Аэротенка, блок 1, в осях 1-16/А-Б (нижний канал) на Объекте.  

Согласно п. 3 Соглашения № 2 цена дополнительных работ составляет 8 091  357,60 руб., в том числе НДС 20% - 1 348 559,60 руб.  

15.09.2020 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее - Соглашение № 3), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  выполнить полный комплекс демонтажных работ, работ по защите конструкции  включая инъектирование трещин в бетонных стенах Аэротенка, блок 1, в осях 1-4/Б-В  на Объекте.  

В силу п. 3 Соглашения № 3 цена дополнительных работ составляет 1 043 468  руб., в том числе НДС 20 % 173 911,33 руб.  

17.09.2020 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее - Соглашение № 4), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  выполнить полный комплекс работ по торкретированию стен, заделки межпанельных  швов и инъектированию протечек Вторичных отстойников ВО 1-3 на Объекте.  

В соответствии с п. 3 Соглашения № 4 цена дополнительных работ составляет 6  799 524 руб., в том числе НДС 20% 1 133 254 руб.  

07.04.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 5 к Договору (далее - Соглашение № 5), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  выполнить полный комплекс работ по торкретированию стен, заделки межпанельных  швов и инъектированию протечек Вторичных отстойников В04, 5 на Объекте.  

Согласно п. 3 Соглашения № 5 цена дополнительных работ составляет 4 533  362,40 руб., в том числе НДС 20% 755 560,40 руб.  

08.04.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 6 к Договору (далее - Соглашение № 6), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  выполнить полный комплекс работ по инъектированию швов с протечками ( № 1-25)  подводящих каналов (от оси 1 Аэротенка блок 1, до КПВО 2) включая их расшивку и  обработку, на Объекте. Проектная документация - Чертежи № 24В2219-0081-000КР4ГЧ  часть 3 лист 1, 24В2219-0081-2301-КЖ.01.  

В соответствии с п. 3 Соглашения № 6 цена дополнительных работ составляет 1  712 938,60 руб., в том числе НДС 20% - 285 489,77 руб.  

20.04.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 7 к Договору (далее - Соглашение № 7), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс строительно-монтажных работ по ремонту перегородок секций № 4 и  5 методом сухого торкретирования Аэротенка Блок № 1, в осях 10-16/Б-В, с  устройством швов между сборными элементами по Объекту. Объем и содержание таких  видов работ определяются утвержденной Подрядчиком в производство работ проектно-сметной документацией по Объекту (шифр 24В2219-0081-2301).  

В силу п. 3 Соглашения № 7 цена дополнительных работ составляет 13 708 626  руб., в том числе НДС 20 % - 2 284 771 руб.  

28.05.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 9 к Договору (далее - Соглашение № 9), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  

полный комплекс строительно-монтажных работ по ремонту стен, перегородок  Аэротенка, блок 1, в осях 1-16/В-Г (верхний канал) по Объекту. Объем и содержание  таких видов работ определяются утвержденной Подрядчиком в производство работ  проектно-сметной документацией по Объекту (шифр 24И2219-0081-2301).  

Согласно п. 3 Соглашения № 9 цена дополнительных работ составляет 2 152  143,60 руб., в том числе НДС 20% 358 690,60 руб.  

01.06.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 10 к Договору (далее - Соглашение № 10), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс строительно-монтажных работ по торкретированию стен, заделки  межпанельных швов и инъектированию протечек Вторичного радиального отстойника  ВОб на Объекте. Объем и содержание таких видов работ определяются утвержденной  Подрядчиком в производство работ проектно-сметной документацией по Объекту  (шифр 24В2219-00812301).  

В соответствии с п. 3 Соглашения № 10 цена дополнительных работ составляет 3  616 776 руб., в том числе НДС 20% 602 796 руб.  

24.06.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 11 к Договору (далее - Соглашение № 11), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс строительно-монтажных работ по ремонту галтели в секций № 2,3 и  нижнего канала Аэротенка Блок № 1, в осях 1-16/Б, 4-9/Б-В с устройством швов между  сборными элементами по Объекту. Объем и содержание таких видов работ  определяется утвержденной Подрядчиком в производство работ проектно-сметной  документацией по Объекту (шифр 24В2219-0081-2301).  

Согласно п. 3 Соглашения № 11 цена дополнительных работ составляет 1 179  515 руб., в том числе НДС 20% 196 585,83 руб.  

26.07.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 12 к Договору (далее - Соглашение № 12), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс работ по инъектированию швов с протечками ( № 2-23) подводящих  каналов (от оси 1 Аэротенка блок 1, до КПВО 1), включая их расшивку и обработку, на  Объекте. Проектная документация - Чертежи № 24В2219-0081-000-КР4ГЧ часть 3  лист1, 24В2219-0081-2301-КЖ.01.  

В силу п. 3 Соглашения № 12 цена дополнительных работ составляет 1 019  764,60 руб., в том числе НДС 20% 169 960,77 руб.  

16.08.2021 года между Подрядчиком и Субподрядчиком подписано  дополнительное соглашение № 14 к Договору (далее - Соглашение № 14), согласно п. 1  которого Субподрядчик обязался выполнить следующие дополнительные работы:  полный комплекс строительно-монтажных работ по торкретированию лотков в секциях   № 1,2,3,4,5 Аэротенка Блок № 1, в осях 1-16/Б-В, с устройством швов между сборными  элементами (далее - Дополнительные Работы) по Объекту. Объём и содержание таких  видов работ определяются утвержденной Подрядчиком в производство работ проектно-сметной документацией по Объекту (шифр 24В2219-0081-2301).  

В силу п. 3 Соглашения № 14 цена дополнительных работ составляет 13 330  408,80 руб., в том числе НДС 20 % - 2 221 734,80 руб.  

В соответствии с указанным договором, а именно: в рамках дополнительных  соглашений: № 1 от 22.05.2020г., № 2 от 10.09.2020г. № 3 от 15.09.2020г., № 4 от  17.09.2020г., № 7 от 20.04.2021г., № 8 от 30.04.2021г. № 9 от 28.05.2021г., № 10 от  01.06.2021г., № 11 от 24.06.21г., № 14 от 16.08.2021г., субподрядчик выполнил работы  на сумму 7 199 539 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается документами:  

- актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 25  от 10.12.2020г. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная  форма КС-3) № 9 от 10.12.2020г. на сумму 849 553 рубля 20 копеек, направленных в  адрес Подрядчика с сопроводительным письмом № 631 от 29.12.2020г., ответ на которое  со стороны подрядчика мотивированного отказа не последовало.  

- актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 54  от 25.08.2021г. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная  форма КС-3) № 16 от 25.08.2021г. на сумму 1 179 515 руб. 00 коп., направленных в адрес  подрядчика 24.12.2021г.  

- подписанными сторонами: актами о приёмке выполненных работ  (унифицированная форма № КС-2) № 45,46,47,48 от 23.07.2021 г. и справкой о  стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № 14 от  23.07.2021 г. на сумму 3 3117 27 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 20%.  

- подписанными сторонами: актами о приёмке выполненных работ  (унифицированная 1 № КС-2) № 49,50,51,52,53 от 25.08.2021г. и справками о стоимости  выполненных и затрат (унифицированная форма КС-3) № 15 от 25.08.2021 г. на сумму 3  032 707 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 20%.  

01.12.2021 года Истцом в адрес Ответчика направлена претензия об оплате  выполненных работ в размере 6 433 229 руб. 20 коп.  

06.03.2022 года Истцом в адрес Ответчика направлена претензия об оплате  выполненных работ в размере 1 179 515 руб.  

претензии Ответчиком оставлены без ответа и удовлетворения. 

Таким образом, за ответчиком по указанному договору числится задолженность  по оплате выполненных работ в размере 7 612 744 рубля 20 копеек.  

Также в соответствии с договором и в рамках дополнительного соглашения № 2  от 10.09.2020г, № 7 от 20.04.2021г., № 8 от 30.04.2021г. Истец выполнил работы на  сумму 1 417 071 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается документами:  

-актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 55  от 21.02.2022г. на сумму 321 426,00 руб., за период с 10.09.2020г. по 10.12.2020г.  

-актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 56  от 21.02.2022г. на сумму 192 651,60 руб., за период с 20.04.2021г. по 31.07.2021г.  

-актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 57  от 21.02.2022г. на сумму 902 994,00 руб., за период с 30.04.2021г. по 15.08.2021г, и  

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма  КС-3) № 17 от 21.02.2022г. на сумму 1 417 071 руб. 60 коп.  

 Указанные документы направлены в адрес подрядчика 27.02.2022г. 

В соответствии с п. 3.7. Договора акты о приемке выполненных работ  (унифицированная форма № КС-2) предоставляются Субподрядчиком Подрядчику  одновременно с Журналом учета выполненных работ (унифицированная форма № КС- 6а) и комплектом исполнительной документации на завершенные в отчетном месяце  работы. Исполнительная документация должна быть согласована Подрядчиком,  Генеральным подрядчиком и Заказчиком и представлена Субподрядчиком Подрядчику  на бумажном и электронном носителе.  

Учитывая п.5.4., 5.5. Договора, Подрядчик проверяет предоставленные  документы Субподрядчиком, в течение 12 (двенадцати) рабочих дней, и в случае  выявления несоответствий сведений об объемах, содержании и стоимости работ, вправе  отказаться от приемки выполненных работ, направив Субподрядчику мотивированный  отказ.  

В соответствии с п.3.9 (Договора) Оплата выполненных Субподрядчиком работ  производится в течение 19 (Девятнадцати) рабочих дней после приёмки Подрядчиком  выполненных работ и подписания Подрядчиком Справки о стоимости выполненных  

работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и Актов о приёмке выполненных  работ (унифицированная форма № КС-2).  

Основанием для оплаты фактически выполненных Субподрядчиком работ за  отчетный период являются Справка о стоимости выполненных работ и затрат  (унифицированная форма № КС-3), Акт о приемке выполненных работ  (унифицированная форма № КС-2), подписанные ответственными представителями  Сторон и составленные на основании смет, утвержденными представителями Сторон и  составленные на основании смет, утвержденных Подрядчиком и Заказчиком, счет, счет-фактура.  

Подрядчиком в адрес Субподрядчика мотивированных возражений по видам,  объемам, стоимости и качеству выполненных Истцом работ не заявил, мотивированный  отказ от подписания актов не направил, доказательств невозможности использования  результата работ не представил, в то время как обязанность доказывания  обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на  заказчика.  

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало,  все акты приняты подрядчиком без оговорок.  

В соответствии с п.3.9 (Договора) Оплата выполненных Субподрядчиком работ  производится в течение 19 (Девятнадцати) рабочих дней после приёмки Подрядчиком  выполненных работ и подписания Подрядчиком Справки о стоимости выполненных  работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и Актов о приёмке выполненных  работ (унифицированная форма № КС-2).  

Мотивированный отказ ответчика в адрес истца по представленным документам  на сумму 1 417 071 руб. 60 коп. не направлялся.  

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Ответчика не поступало,  все акты приняты подрядчиком.  

02.06.2022 года Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия об оплате  выполненных работ в размере 1417 071 руб. 60 коп.  

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройИзоляция»  осуществило поставку в адрес общества с ограниченной ответственностью  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» товара на сумму  52 320 руб. 50 коп., что подтверждается универсальным передаточным актом № 14 от  25.08.2021, подписанным уполномоченными лицами истца и ответчика, заверенный  печатью.  

В соответствии с п. 1 статьи 432 ГК РФ Договор считается заключенным, если  между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по  всем существенным условиям договора.  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые  названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для  договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению  одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Согласно ст.160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем  составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами,  совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.  

Согласно универсально передаточному документы продукция передана  ответчику 25.12.2019.  

01.12.2021 истцом в адрес ответчика была направлена претензия, однако,  претензии ответчиком оставлены без ответа и удовлетворения.  

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

П. 1 статьи 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке,  которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и  принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений  от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно  заявить об этом подрядчику.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и уплатить обусловленную цену.  

В силу положений пунктов 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к  исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что  окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от  исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения  работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик  вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при  неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться  от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет  подрядчика, а также потребовать возмещения убытков  

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса РФ заказчик  обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при  обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных  недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком строительных работ производится заказчиком в  размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом  или договором строительного подряда.  

 В установленный Договором срок мотивированных возражений от подписания  спорных актов ответчиком не заявлено, доказательств оплаты работ в полном объёме не  представлено.  

Согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.03.2012 N 12888/11, наличие  устранимых недостатков не освобождает подрядчика от обязанности оплатить  выполненные работы, а предоставляет ему право предъявить требования,  предусмотренные статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

ООО «СТС» во встречном исковом заявлении ссылается на то, что ООО  «СетьСтройИзоляция» не выполнило работы по договору, не представлен акт приемки  результата работ.  

Как указало ООО «СТС» договорные обязательства ООО «СетьСтройИзоляция»  в установленный п. 2.1. Договора срок исполнены не были, результат выполненных в  полном объеме работ по Договору не сдан ООО «СТС».  

Стоимость выполненных ООО «СетьСтройИзоляция» и принятых ООО «СТС»  работ составляет 71 316 101,16 руб., что подтверждается: справками о стоимости  выполненных работ и затрат (КС-3); актами о приемке выполненных работ (КС-2).  

В материалы дела 15.02.2023г. представлены реестры передачи и принятия ООО  «СТС» исполнительной документации, подтверждающие выполнение работ за период с  мая 2020г. по август 2021г., а также копии документов, подписанные ООО «СТС»,  подтверждающие качество и объем выполненных работ ООО «СетьСтройИзоляция».  

06.03.2022г. с исполнительной документацией ООО «СетьСтройИзоляция»  направила в адрес ООО «СТС» по почте России (19410067037778) итоговый акт сдачи-приемки работ на фактически выполненные работы, в связи с неисполнением ООО  «СТС» своих обязательств, который остался без ответа.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. Материалами дела подтверждается надлежащее исполнение истцом  обязательств по договору, в связи с чем у ответчика возникла обязанность по оплате.  

Материалами дела, подтверждается наличие задолженности.  

В соответствии со статьей 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе,  а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих  обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала,  оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)  вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии  обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных  обязанностей не будет произведено в установленный срок.  

Пунктом 4.1.2 Договора предусмотрено, что заказчик в течение (Пяти) рабочих с  даты подписания Договора обязан предоставить Субподрядчику по акту приема-передачи участок фронта работ на территории строительной площадки Объекта.  

В силу п. 4.1.9 Договора заказчик обязан принять выполненные Субподрядчиком  работы в порядке и сроки, установленные разделом 5 договора, и обеспечить оплату  принятых работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.9. договора и на условиях,  предусмотренных договором, в случае надлежащего исполнения Субподрядчиком  обязательств по договору.  

Из материалов дела следует, что в адрес ООО «Специализированное тоннельное  строительство» направлялись письма о содействии (718 ГК РФ) об исполнении  встречных обязательств (предоставление материалов, подготовки фронта работ, оплаты  работ и т.д.), что подтверждается: № 643 от 05.02.21г., № 620/1 от 21.12.20г., № 651 от  17.02.21г., № 654 от 24.02.21г., № 674 от 30.04.21г., № 706 от 16.07.21г., № 711 от  21.07.21 г., № 713 от 21.07.21г., № 715 от 26.07.21г., № 719 от 06.08.21г., № 720 от  06.08.21г., № 721 от 06.08.21г., № 722 от 10.08.21г., № 724 от 17.08.21г., № 732 от  17.08.21г., которые своевременно не исполнялись.  

С учётом изложенного, а также установленных обстоятельств дела, суд не  усмотрел оснований для удовлетворения встречного иска.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

решил:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  «СетьСтройИзоляция» удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное  тоннельное строительство» в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «СетьСтройИзоляция» долг в общей сумме 9 082 186 руб. 30 коп., а также 90 330 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Во встречном иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Коросташов А.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:57:00

 Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич