18/2019-5254(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)  

Дело № А39-7639/2018

город Саранск

04 февраля 2019 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия", г.Саранск  

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЭС-Проект", г.Саранск,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне  ответчика – акционерное общество «Проектный институт  «Мордовстройпроект»,  

об обязании исполнить обязательство в натуре по государственному контракту   № 19/17-ОПР от 21.11.2017 в течение 10 календарных дней с момента  вступления в силу решения суда, а в случае неисполнения судебного акта  взыскать судебную неустойку по день фактического исполнения судебного  акта; о взыскании договорной неустойки в сумме 374 647 рублей,  

при участии 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 27.08.2018,  от ответчика: ФИО3, директора,  

от третьего лица: ФИО4, генерального директора, ФИО5,  представителя по доверенности от 22.10.2018, ФИО6, представителя  по доверенности от 29.11.2018,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЭС-Проект"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 05.03.2008) в пользу  государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 23.10.1995) неустойку в сумме 100000 рублей и судебные  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 14214 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить государственному казенному учреждению "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ИНН 

<

***>,  г.Саранск Республика Мордовия) из федерального бюджета 2279 рублей  государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 1920 от  29.08.2018. Справку на возврат государственной пошлины выдать.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина