11/2018-253023(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-23855/2018 

г. Нижний Новгород 24 декабря 2018 года  

изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180-182, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Спецтехнострой" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания ТДВ" (ОГРН 

<

***>) 10000000 руб.  неустойки, а также 123076 руб. расходов по государственной пошлине.  

В удовлетворении оставшейся части первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  ТДВ" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Спецтехнострой" (ОГРН 

<

***>) 318215 руб. 64 коп.  долга, а также 2121 руб. 25 коп. расходов по государственной пошлине.  

В удовлетворении оставшейся части встречного иска отказать.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого  взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Спецтехнострой" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания ТДВ" (ОГРН 

<

***>) 9802739 руб.  

11 коп. неустойки. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Спецтехнострой" (ОГРН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда  Нижегородской области уплаченные по платежному поручению от 05.12.2018 № 205  государственную пошлину в сумме 350000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано  

в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья К.А. Логинов