1 2111412_6517529  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-32171/2021

г. Уфа

02 июня 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А. А.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел дело по иску Государственного казенного  учреждения управления капитального строительства Республики Башкортостан  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью архитектурно-строительная компания «Ризалит» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 4 581 507 руб. 20 коп. неустойки  (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),  

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строительной компании «Ризалит» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу Государственного казенного учреждения управления капитального  строительства Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) 3 896 685 руб. 06 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска, отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строительной компании «Ризалит» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 39 045 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Выдать исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в  доход федерального бюджета.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья А.А. Исхакова