28/2022-299378(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-18889/2022

г. Новосибирск

16 ноября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный  застройщик" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Бим инжиниринг" (ОГРН  

<

***>), г. Томск, д. Лоскутово,  

о взыскании неустойки в сумме 1 425 460 рублей, убытков в сумме 1 836  573 рублей 04 копеек, упущенной выгоды в сумме 4 640 629 рублей 15 копеек,  

при участии: 

от истца: ФИО1, доверенность № 23 от 23.06.2021, паспорт,  диплом;  

от ответчика: Мячик А.Н., доверенность 23.08.2022, паспорт,  удостоверение адвоката,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью МЖК  "Энергетик. Специализированный застройщик" от исковых требований о  взыскании убытков в сумме 1 836 573 рублей 04 копеек, упущенной выгоды в  

сумме 4 640 629 рублей 15 копеек. Производство по делу в указанной части  прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бим  инжиниринг" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик"  (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 1 326 338 рублей, судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 25360 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью МЖК  "Энергетик. Специализированный застройщик" (ОГРН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 680 рублей 60  копеек.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

 Дата 29.12.2021 6:04:02

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна