Арбитражный суд Чукотского автономного округа 

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, 

www.chukotka.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  № А80-437/2022

г. Анадырь

04 мая 2023 года

резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2023 года

 

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Руникиной Н.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Акпасовой З.К.

рассмотрев дело по исковому заявлению от 07.12.2022 № 20/53-04-4180 акционерного общества «Чукотэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Туймаада-Уголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании убытков по договору поставки в размере 12121729,34 руб. 

при участии посредством веб-конференции:

от истца - представитель ФИО1 доверенность от 01.11.2022 № 71, диплом;

от ответчика – представитель ФИО2, доверенность от 09.01.2023 № 09/01, диплом;

установил:

акционерное общество «Чукотэнерго» (далее – истец, АО «Чукотэнерго») обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Туймаада-Уголь» (далее – ответчик, ООО «Туймаада-Уголь») убытков в связи с недопоставкой по договору поставки угля от 24.05.2019 № 1/2019 в размере 12121729,34 руб. 

Определениями суда:

- 14.11.2022 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 13.02.2022;

- 13.02.2022 подготовку дела к судебному разбирательству завершена, назначено судебное разбирательство на 20.03.2023, которое неоднократно откладывалось. Очередное судебное заседание назначено на 15 часов 00 минут 26.04.2023.

О принятии искового заявления, возбуждении производства по делу, времени и месте судебного заседания, стороны извещены судом надлежащим образом в порядке, предусмотренном статьями 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Судебные акты по делу размещены в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Доказательства надлежащего извещения сторон имеются в материалах дела.

В судебном заседании посредством веб-конференции принимают участие представители истца и ответчика. 

Сторонами представлены в дело дополнительные доказательства в подтверждение своих доводов и возражений.

В обоснование исковых требований истец указывает, что в 2021 году ООО «Туймаада-Уголь» взяло на себя обязательство поставить АО «Чукотэнерго» 45000 тонн угля, которые выгружены согласно товаротранспортных документов в порту ФИО3 «Морпорт Певек» в навигацию 2021 года в период с августа по октябрь 2021 года. После полного вывоза угля со склада порта,  28.01.2022 АО «Чукотэнерго» было установлено расхождение между весом угля, указанным в коносаментах и фактически вывезенным из порта, в размере 1169,22 тонны на сумму 12121729,33 руб., требование о взыскании которых рассматривается в рамках настоящего дела. От участия в трехсторонней комиссии по установлению причин расхождения объема угля вывезенного с порта и указанного в товаросопроводительных документах, ООО «Туймаада-Уголь» устранился. 

В ходе судебного разбирательства истец дополнительно пояснил, что объемы масса угля, предусмотренные коносаментами, указаны перевозчиком произвольно, без учета фактических замеров по осадке судна, что подтверждается разночтениями в актах формы ГУ-30, которые являются основанием для окончательного оформления перевозочных документов. Порт обязан принимать навалочные грузы по данным о массе указанным в перевозочных документах, вправе определять фактическое количество навалочного груза принятого по перевозочным документам или осадке судна, путем взвешивания на автомобильных весах при сдаче его заказчику. Истец полагает, что совокупностью актов порта по перевалке, хранению, отвесу угля в порту, тальманскими расписками и транспортными накладными за период с сентября 2021 года по январь 2022 года подтверждается, что вывезенный из порта уголь в объеме 43830,78 тонн, свидетельствует о недопоставке угля в заявленном размере (т. 27, л.д. 59-61). 

Ответчик представил возражения на иск, с последующими дополнениями, содержащие несогласие с заявленными требованиями. В обоснование указано, что факт поставки подтверждается подписанными сторонами УПД от 30.09.2021 и 15.10.2021, приемка товара производится в порту не позднее 30 дней с момента получения товара, срок предъявления претензии по количеству истекает 15.11.2021, между сторонами по состоянию на 31.12.2021 подписан акт сверки без возражений. Доставка груза осуществлялась ООО «Туймаада-Уголь» силами двух самостоятельных перевозчиков, каждый из которых перевешивал груз и проверял объем. Ссылки на договор на перевалку грузов заключенный АО «Чукотэнерго» с АО «Морпорт Певек» считает не состоятельными, так как ООО «Туймаада-Уголь» после передачи груза, не несет ответственности за товар, находящийся в собственности истца и не может повлиять на сроки вывоза товара с места хранения и на отношения порта и АО «Чукотэнерго». Указание представителя АО «Чукотэнерго» в накладной, что «масса груза указано согласно накладной, без перевески» не свидетельствует о том, что груз принят заказчиком в соответствии с условиями договора. Полагают, что обязательства по доставке угля в размере 45000 тонн выполнены в полном объеме. Факт создания и проведения комиссии после полного вывоза заказчиком угля с места приемки, перевес угля на автомобильных весах порта без участия представителя поставщика, при наличии подписанных УПД без возражений, считают незаконным и недействительным. При приемке груза в порту акт общей формы, подтверждающий несоответствие фактической массы груза данным, указанным в перевозочных документах не составлялся, проверка объема поставленного угля осуществлена заказчиком за пределами сроков приемки груза по количеству (т. 27, л.д. 1-2, т. 29, л.д. 26-27).

Исследовав материалы дела, выслушав позиции представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу, что заявленное требование не подлежат удовлетворению, на основании следующего.  

Судом установлено, что между ООО «Туймаада-Уголь» (Поставщик) и АО «Чукотэнерго» (Покупатель) заключен договор поставки угля № 1/2019 от 24.05.2019 (далее – Договор). 

Предметом Договора является поставка угля каменного марки Ж (далее - Товар) в 2019-2021 годах для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, который приобретается Покупателем у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем договоре и в Приложениях к нему (пункт 1.1 Договора).

Количество и номенклатуру (ассортимент) Товара, поставляемого по Договору, Стороны согласовывают и фиксируют в Приложении № 1 к настоящему договору (пункт 1.2 Договора).

Поставщик обязуется поставить Товар на условиях настоящего договора, а Покупатель - принять в установленном порядке Товар, поставляемый по настоящему договору, и оплатить его по согласованной Сторонами цене, в порядке и сроки, определенные в настоящем договоре и Приложениях к нему (пункт 1.3. Договора).

На каждую судовую партию Товара, поставленную в морской порт Певек, Поставщик выдает Покупателю копию коносамента и оригинал удостоверения качества (сертификат) на Товар (пункт 2.4 Договора).

Количество фактически поставленного Товара определяется Сторонами методом, указанным в Приложении №1 к настоящему договору, и оформляется актами приема-передачи и товарными накладными, подписанными уполномоченными представителями Сторон (пункт 2.5 Договора).

В силу пункта 5.1 Договора цена Товара указана в Приложении №1 к настоящему договору (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2021), за поставку 45000 тонн в 2021 году по цене 8639, 47 руб. за тонну (без учета НДС) составляет 466531380 руб. (пункт 1 Приложения № 1 к Договору).

Сроки, порядок и условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору (пункт 3.1 Договора).

Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в редакции от 14.11.1974), в части, не противоречащей настоящему договору, методами, указанными в приложениях к настоящему договору, и оформляется актами, товарными накладными и другими документами, подтверждающими приемку Товара, подписанными уполномоченными представителями Сторон (пункт 4.1 Договора).

Передача Товара Поставщиком Покупателю производится в месте передачи Товара, согласно Приложению №1 к настоящему договору (пункт 4.3 Договора).

Покупатель обязан обеспечить приемку товара по количеству и качеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, инструкциями, настоящим договором (пункт 4.4 Договора).

В случаях выявления количественных или качественных несоответствий Товара условиям настоящего договора Покупатель составляет соответствующий акт, который служит документальным основанием при урегулировании Сторонами возникших разногласий (пункт 4.5 Договора).

Порядок доставки, передачи Товара товарополучателю, момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара согласовываются и фиксируются в Приложении № 1 к настоящему договору (пункт 7.1 Договора).

Пунктом 4 Приложения № 1 к Договору установлено, что поставка Товара производится путем его доставки морским транспортом в морской порт Певек в навигацию 2019-2021 годов.

Обязательство Поставщика по передаче Товара считается выполненными, когда Товар перешел через поручни судна в морском порту Певек.

Приемка товара подтверждается надлежаще оформленными транспортными накладными (коносаментами), актами приема-передачи и товарными накладными, подписанными уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.

Моментом передачи Товара Покупателю является отметка Покупателя в транспортной накладной (коносаменте) после отгрузки Товара в морском порту Певек.

Пунктом 5 Приложения № 1 к Договору определено, что приемка Товара по количеству производится уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика с подписанием Акта приемки Товара. Количество Товара определяется по осадке судна в морском порту Певек.

Проверка общего количества поставленного Товара производится на автомобильных весах Морпорта Певек. При расхождении данных по количеству отгруженного Товара между данными определенными по осадке судов и весовой морского порта Певек, создается трехсторонняя комиссия с участием представителей Поставщика, Покупателя и морского порта Певек для уточнения причин расхождения данных по весу. Результатом работы данной комиссии является акт, составленный в произвольной форме, фиксирующий расхождение, отражающий его причину и принимаемое сторонами количество Товара.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана возместить другой Стороне все понесенные в связи с этим убытки (пункт 6.1 Договора).

За недопоставку общегодовой партии Товара в морской порт Певек в сроки, определенные пунктом 4 Приложения №1 к настоящему договору, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1/2 стоимости не поставленного в срок Товара. Поставщик не несет ответственность за недопоставку товара в случае:

если недопоставка произошла по причинам ограниченного пропуска судов в морском порту Певек из-за увеличенного грузопотока и/или проведения реконструкции порта и/или иных работ, препятствующих обработке судов в морском порту Певек;

- если недопоставка произошла по причинам, указанным в п. 9 настоящего Договора (пункт 6.5 Договора).

Пунктом 9 Договора предусмотрено освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара в месте передачи Товара (пункт 7.2 Договора).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств (пункта 11.10 Договора).

Договор содержит все существенные условия согласованные сторонами, подписан, скреплен печатями и является действующим в период спорных правоотношений.

Истцом оспаривается объем поставленного угля в 2021 году.

В подтверждение исполнения условий Договора ООО «Туймаада-Уголь» в части поставки товара в материалы дела представлены:

- универсальные передаточные документы № 67 от 30.09.2021 на сумму 182932137,78 руб. (17645 тонн угля) и № 69 от 15.10.2021 на сумму 283599242,22 руб. (27355 тонн угля), всего 45000 тонн угля, которые подписаны представителями Заказчика 30.09.2021 и 31.10.2021 соответственно, без замечаний и возражений, скреплены печатями организаций (т.1 л.д. 39-40).

- накладные по форме ГУ-2 (т. 1, л.д. 72-95): 

от 27.08.2021 № 202117 (3584 тонны угля), ввоз груза в порт 30.08.2021;

от 10.09.2021 № 202121 (3480 тонны угля), ввоз груза в порт 12.09.2021;

от 16.09.2021 № 202123 (3496 тонны угля), ввоз груза в порт 22.09.2021;

от 21.09.2021 № 202125 (3575 тонны угля), ввоз груза в порт 23.09.2021;

от 26.09.2021 № 202128 (3578 тонны угля), ввоз груза в порт 02.10.2021;

от 02.10.2021 № 202129 (3580 тонны угля), ввоз груза в порт 05.10.2021;

от 05.10.2021 № 202130 (3582 тонны угля), ввоз груза в порт 07.10.2021;

от 06.10.2021 № 202131 (3439 тонны угля), ввоз груза в порт 08.10.2021;

от 06.10.2021 № 202132 (3516 тонны угля), ввоз груза в порт 08.10.2021;

от 07.10.2021 № 202133 (3500 тонны угля), ввоз груза в порт 09.10.2021;

от 08.10.2021 № 202134 (3500 тонны угля), ввоз груза в порт 10.10.2021;

от 10.10.2021 № 202135 (2660 тонны угля), ввоз груза в порт 12.10.2021.

Указанные накладные содержат сведения о виде отправки (судовая), наименовании судна, отправителе груза - ООО «Туймаада-Уголь», получателе груза - филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, массе отгруженного и принятого груза, который совпадает, подписи отправителя и получателя, отметки порта отправителя (Ленское объединенное речное пароходство Зеленый Мыс) и порта получателя (Мопорт Певек). Каждая накладная содержит рукописную отметку лица принявшего груз, что «масса груза указана согласно коносамента, без перевески».

АО «Чукотэнерго» и ООО «Туймаада-Уголь» подписан акт сверки взаимных расчетов за 2021 год, свидетельствующий о принятии к учету УПД от 30.09.2021 № 67 в сумме 182932137,78 руб. и от 15.10.2021 № 69 в сумме 283599242,22 руб. (т.27 л.д. 7).

На момент предъявления иска в суд Покупателем товар оплачен в полном объеме, что не оспаривается сторонами, подтверждается платежными поручениями от 29.01.2021 № 438, от 26.02.2021 № 877, от 31.03.2021 № 1454, от 30.04.2021 № 2101, от 31.05.2021 № 2626, от 30.06.2021 № 3261, от 30.07.2021 № 3950, от 31.08.2021 № 4700, от 30.09.2021 № 5402, от 29.10.2021 № 6098, от 30.11.2021 № 6647, от 30.12.2021 № 7512 на сумму 47517085 руб. (т. 1, л.д. 41-52). 

Между акционерным обществом «Морской ордена «Знака почета» торговый порт Певек» (Порт) и АО «Чукотэнерго» (Закзачик) заключен договор от 20.07.2021 № ПРР-2021-В-60 на перевалку грузов через акционерное общество «Морской ордена «Знака почета» торговый порт Певек» на 2021 год (далее – Договор № ПРР-2021-В-60), предметом которого является оказание Портом услуг по перевалке транзитного, экспортного, импортного, кабатажного и иного груза, контейнеров и услуги сопутствующие перевалке грузов, и прочие услуги, осуществляемые силами и средствами инфраструктуры Порта, в навигацию 2021 года, и встречная обязанность Заказчика оплатить оказанные услуги. Ориентировочно количество груза определено сторонами и составляет 45000 тонн угля (пункт 2.1-2.2 Договора № ПРР-2021-В-60).

В соответствии с условиями Договора № ПРР-2021-В-60 Заказчик обязан обеспечить присутствие представителя, уполномоченного подписывать документы от имени Заказчика, с момента поступления груза в Порт до момента его отгрузки из Порта, в том числе при приеме/сдаче и /или перевеске груза (пункт 3.1.10).

Заказчик вправе привлекать за свой счет независимого сюрвейера, который присутствует при выгрузке груза на склад Порта и отгрузке груза из Порта на транспортное средство (пункт 3.2.3).

Порт обязан:

- оказать возмездные услуги по перевалке груза, выполнение прочих работ (услуг) связанных с перевалкой и хранением груза и прочие работы (услуги), включенные в «Сборник услуг, работ и тарифов», опубликованный на официальном сайте Порта (пункт 4.1.1.);

- выполнять технологические процессы перевалке груза в соответствии с рабочей технологической документацией (пункт 4.1.2);

- принимать навалочные грузы согласно данным о массе (объеме) груза, указанном в перевозочных документах с учетом особенностей определения количества навалочных грузов, установленных «Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту» (Приказ ФИО4 от 09.07.2014 № 182), (пункт 4.1.3);

- осуществлять отгрузку груза на транспортное средство в присутствии представителя Заказчика либо сюрвейера, работающего по заявке и за счет Заказчика и одновременной сдачей груза портом Заказчику к перевозке по назначению (пункт 4.1.4);

- обеспечить выгрузку грузов из судов, поступивших в адрес Заказчика на автотранспорт Заказчика без перемещения из оперативной зоны выгрузки, при условии наличия транспорта Заказчика в оперативной зоне производства погрузочно-разгрузочных работ (пункт 4.1.5).

Порт вправе:

- определять фактическое количество принятого груза, масса которого была принята по перевозочным документам/по осадке судна, путем взвешивания на автомобильных весах Порта при сдаче груза Заказчику (пункт 4.2.8).

Порт не несет ответственность:

- за расхождение веса груза, указанного в приемных документах Порта и веса груза, указанного в документах при отгрузке груза со склада Порта. В случае недостачи Заказчик снимает недостающее количество груза с учета Порта, в случае излишков Заказчик решает вопрос отгрузки груза со склада Порта (пункт 6.6.3);

- за недостачу навалочного груза, принятого Портом и определенного через перевеску, против вес принятого Портом на склад без перевески по данным заявленным грузоотправителем в перевозочных документах (6.6.4).

28.01.2022 между Портом и АО «Чукотэнерго» подписан акт сверки выдачи угля, в соответствии с которым, по накладным судов, завезено в порт в 2021 году 45000 тонн угля, выдано портом на автотранспорт получателя 43830,78 тонн, расхождение между указанным количеством угля в судовых накладных и выданным составляет 1169,22 тонны, фактически остаток угля на складе порта на 27.01.2022 составляет 0 тонн.

27.01.2022 АО «Чукотэнерго» уведомило ООО «Туймаада-Уголь» о полном вывозе угля со склада Порта, инициировании создания комиссии с участием представителей поставщика, заказчика и порта для уточнения расхождения данных по весу поставленного товара, с предложением прибыть представителю поставщика в срок до 02.02.2022.

28.01.2022 ООО «Туймаада-Уголь», в связи с отсутствием в письме точной информации, просило АО «Чукотэнерго» выслать полный пакет документов и полное описание возникшей проблемы, для решения вопроса об участии в работе комиссии.

Приказом филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ от 01.02.2022 № 26 для определения причин расхождения в весе угля, создана комиссия в составе представителей заказчика, порта и поставщика.

03.02.2022 АО «Чукотэнерго» проинформировало ООО «Туймаада-Уголь» о подготовке необходимого пакета документов для отправки, предложили установить новый срок для составления акта после отправки всех документов. Предложения по сроку и проект акта просили направить по истечение 10 дней со дня получения документов.

08.02.2022 ООО «Туймаада-Уголь» сообщило, что не давало согласие на работу трехсторонней комиссии, поскольку по состоянию на 08.02.2022 не поступило каких либо документов, подтверждающих расхождение в весе угля.

Письмом от 09.02.2022 № 20/24-11-197 АО «Чукотэнерго» уведомило ООО «Туймаада-Уголь», что согласно справке Порта, фактический вес выданного угля составляет 43830,78 тонн. К письму приложен акт сдачи-приемки полевых маркшейдерских замеров угольного склада на территории Порта в феврале 2022 года, составленный геодезистом и представителем АО «Чукотэнерго» в соответствии с которым по состоянию на 01.02.2022 остатки угля составили 1, 33 куб.м.

Письмом от 08.04.2022 № 20/24-11-475 АО «Чукотэнерго» направило в адрес ООО «Туймаада-Уголь» подтверждающие документы на выдачу угля: реестр тальманских расписок, тальманские расписки, реестр транспортных накладных, транспортные накладные.

15.04.2022 «Чукотэнерго» проинформировало ООО «Туймаада-Уголь» о том, что в связи с неполадками работы почтовой связи, документы фактически еще не направлены, направляют электронной почтой акт сверки с Портом, реестр тальманских расписок и реестр транспортных накладных.

19.04.2022 АО «Чукотэнерго» сообщило ООО «Туймаада-Уголь» о направлении документов, с указанием идентификационного номера для отслеживания ЕА118329829RU. Документы фактически получены ООО «Туймаада-Уголь» 29.04.2022.

14.09.2022 АО «Чукотэнерго» уведомило ООО «Туймаада-Уголь» о возобновлении работы комиссии с участием представителей поставщика, заказчика и порта для уточнения расхождения данных по весу поставленного товара, предложением прибыть представителю поставщика в срок до 20.09.2022.

23.09.2022 АО «Чукотэнерго» направило в адрес ООО «Туймаада-Уголь» проект акта определения фактически поставленного угля, просило в срок до 30.09.2022 представить свои предложения или мнение относительно подписания акта, проинформировало, что заседание комиссии отложено на 30.09.2022.

Протоколом заседания комиссии от 30.09.2022, в связи с отсутствием представителя ООО «Туймаада-Уголь» принято решение о привлечении к работе сторонней организации – МП «ЧРКХ» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа, о чем 30.09.2022 последнему направлено соответствующее письмо.

Протоколом от 05.10.2022 комиссия решила оформить и подписать акт от 05.10.2022 об определении фактически поставленного угля ООО «Туймаада-Уголь» по договору поставки № 1/2019 от 24.05.2019 в адрес филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ в 2021 году.

Представителями АО «Чукотэнерго», АО «Морпорт Певек», МП «ЧРКХ» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа единогласно решено, что АО «Чукотэнерго» от ООО «Туймаада-Уголь» по договору поставки № 1/2019 от 24.05.2019 в навигацию 2021 года  фактически принято 43830,78 тонн угля, расхождение в весе составляет 1169,22 тонны, причина расхождения является недопоставка.

14.10.2022 АО «Чукотэнерго» выставлена претензия № 20/24-01-1665 с требованием о допоставке 11693,22 тонн угля в срок до 15.10.2022, либо о возврате стоимости недопоставленного угля в объеме 1169,22 тонны, стоимостью 12121729,33 руб. и неустойки в размере 6060864,67 руб. О рассмотрении претензии общество просило сообщить в срок до 01.11.2022. Претензия с приложением подтверждающих документов направлена в адрес поставщика заказным письмом с уведомлением с описью вложения 18.10.2022.

14.10.2022 ООО «Туймаада-Уголь» представило возражения на претензию, с доводами аналогичными возражениям на иск.

Отсутствие удовлетворения претензии послужило поводом предъявления иска в суд.

Правоотношения сторон регулируются общими положениями об обязательствах, главой 30 и в частности параграфом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), договором.

В силу статей 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя (пункт 1 статьи 509 ГК РФ).

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором (пункт 1 статьи 511 ГК РФ).

Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта (статья 513 ГК РФ).

Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (пункт 1 статьи 520 ГК РФ).

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю (пункт 1 статьи 459 ГК РФ).

Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы (пункт 1 статьи 466 ГК РФ).

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара (пункт 1 статьи 483 ГК РФ).

Пунктом 4.1 Договора стороны согласования, что приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в редакции от 14.11.1974), в части не противоречащей договору и в соответствии с методами установленными в Приложении № 1 (далее - Инструкция № П-6).

Как следует из разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки», применение Инструкции № П-6 допустимо, когда это предусмотрено договором поставки.

Инструкцией № П-6 предусмотрено, что предприятие отправитель обязано обеспечить четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов получателю в установленном порядке, предприятие-получатель обязано обеспечить приемку продукции по количеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки, настоящей Инструкцией, иными обязательными правилами и договором (пункты 2-3).

При приемке груза от органов транспорта предприятие-получатель в соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов обязано проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности: проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе, и потребовать от органов транспорта выдачи груза по количеству мест или весу во всех случаях, когда такая обязанность возложена на них правилами, действующими на транспорте, и другими нормативными актами.

В случае выдачи груза без проверки количества мест или веса получатель в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов, обязан потребовать от органов транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана соответствующая отметка (пункт 4).

Во всех случаях, когда при приемке груза от органов транспорта устанавливаются повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, получатель обязан потребовать от органа транспорта составления коммерческого акта (отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта - при доставке груза автомобильным транспортом), (пункт 5).

Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, а также приемка по весу брутто и количеству мест продукции, поставляемой в таре, производится в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров или на складе органа транспорта - при доставке и выдаче продукции органом железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта (подпункт «в», пункта 6).

В районах Крайнего Севера, отдаленных районах и других районах досрочного завоза приемка продукции производственно-технического назначения производится не позднее 30 дней с момента поступления ее на склад получателя. В указанных районах приемка промышленных товаров народного потребления производится не позднее 60 дней, продовольственных товаров (за исключением скоропортящихся) - не позднее 40 дней, а скоропортящихся товаров - не позднее 48 час. с момента поступления их на склад получателя (пункт 9).

Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества продукции окончена в установленные сроки (пункт 10).

Приемка продукции производится лицами, уполномоченными на то руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции.

Предприятие-получатель обязано:

а) создать для правильной и своевременной приемки продукции условия, при которых обеспечивалась бы сохранность и предотвращалась возможность образования недостач и хищений продукции;

б) обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приемку продукции, хорошо знали настоящую Инструкцию, а также правила приемки продукции по количеству, установленные соответствующими стандартами, техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки, другими нормативными актами и договором поставки данной продукции;

в) обеспечить точное определение количества поступившей продукции (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п.);

г) систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых возложена приемка продукции по количеству, и предупреждать нарушения правил приемки продукции.

Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то получатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. О выявленной недостаче продукции составляется акт за подписями лиц, производивших приемку продукции (пункт 16).

Одновременно с приостановлением приемки получатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта представителя одногороднего отправителя, а если продукция получена в оригинальной упаковке либо в нарушенной таре изготовителя, не являющегося отправителем, - представителя одногороднего изготовителя. Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) вызывается в случаях, предусмотренных в Основных и Особых условиях поставки, иных обязательных правилах или в договоре. В этих случаях иногородний отправитель (изготовитель) обязан не позднее чем на следующий день после получения вызова получателя сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли им направлен представитель для участия в проверке количества продукции. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право получателю осуществить приемку продукции до истечения установленного срока для явки представителя отправителя (изготовителя) (пункт 17).

Приемка продукции, как правило, должна вестись без перерыва. Если в связи с длительностью проверки или по каким-нибудь другим уважительным причинам работа по приемке была прервана, получатель обязан обеспечить сохранность продукции и возможность быстрейшего окончания приемки ее (пункт 24).

Если при приемке продукции с участием представителя, указанного в п. 17 или п. 18 настоящей Инструкции, будет выявлена недостача продукции против данных, указанных в транспортных и сопроводительных документах (счете-фактуре, спецификации, описи, в упаковочных ярлыках и др.), то результаты приемки продукции по количеству оформляются актом. Акт должен быть составлен в тот же день, когда недостача выявлена (пункт 25).

Претензия в связи с недостачей продукции предъявляется отправителю (поставщику) в установленный срок. К претензии о недостаче продукции должен быть приложен акт о недостаче с приложениями, указанными в п. 27 настоящей Инструкции, если их нет у отправителя (изготовителя, поставщика), (пункт 29).

Исходя из условий Договора поставки в совокупностью с порядком приемки установленным Инструкцией № П-6 следует, что обязательство по передаче угля считается выполненными, когда товар перешел через поручни судна в морском порту Певек, приемка товара подтверждается надлежаще оформленными транспортными накладными (коносаментами), актами приема-передачи и товарными накладными, подписанными уполномоченными представителями покупателя и поставщика, моментом передачи товара является отметка покупателя в транспортной накладной (коносаменте) после отгрузки Товара в морском порту Певек, количество товара определяется по осадке судна в морском порту Певек. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара в месте передачи Товара.

Совокупностью накладных по форме ГУ-2 с подписью о приемке представителя АО «Чукотэнерго» подтверждается доставка ООО «Туймаада-Уголь» в порт Певек в период с августа по октябрь 2021 года 45000 тонн угля. 

Факт приема АО «Чукотэнерго» угля в объеме 45000 тонн подтверждается подписанными без возражения УПД от 30.09.2021 и 15.10.2021. 

Таким образом, обязательства Поставщика выполнены, товар с момента передачи в Порту и подписания УПД перешел в собственность АО «Чукотэнерго».

Договором поставки не установлен срок приемки товара, отличный от указанного в пункте 9 Инструкции № П-6. Срок проверки груза на автомобильных весах порта договором поставки не предусмотрен, следовательно, должен быть произведен в разумные сроки по правилам статьи 314 ГК РФ. В рассматриваемой ситуации разумно и обоснованно проверить количество груза в срок отведенный для приемки товара. Иное понимание срока приемки и проверки груза в соответствии с условиями Договора ставит стороны в неравное положение.

Таким образом, Покупатель обязан был обеспечить приемку, а соответственно и полную проверку количества поставленного товара не позднее 30 дней с момента передачи последней партии угля по УПД от 15.10.2021. Подписью от 30.10.2021 на УПД № 69 от 15.10.2021 Покупатель подтвердил окончание приемки продукции, что предполагает окончание проверки количества принимаемого груза.

Судом отклоняется довод истца, что приемка и проверка груза произведена в установленный срок на складе филиала АО «Чукотэнерго» Чаунской ТЭЦ. Данное утверждение противоречит условиям Договора, где местом поставки определен порт Певек, а обязательство по поставке признается выполненным с момента перехода груза через поручни судна.

Пункт 37 Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту, утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 09.07.2014 № 182 (приемка угля осуществляется на основании акта приемки по осадке судка с последующей проверкой его общего количества на автомобильных весах порта), на который ссылается истец, регулирует оказание услуг в морском порту и относятся к порядку приема груза Портом у своего заказчика, в данном случае - АО «Чукотэнерго», и не относится к правилам приемки груза по рассматриваемому договору поставки. Вместе с тем, доказательства подтверждающие соблюдение данного требования, при передаче угля на хранение в Порт в материалах дела отсутствуют.

Учитывая, что ГК РФ, Инструкцией и Договором поставки обязанность по приемке товара возложена на Покупателя, он же является лицом, заинтересованным в установлении количества принимаемого в собственность груза, риски связанные с предпринятыми действиями по организации проверки количества поставленного товара лежат в данном случае на истце.

Доводы о том, что капитан судна не выполнил проверку осадки судна, документально не подтверждены.

Доказательств, что представитель Покупателя воспользовался правилами пункта 4 Инструкции № П-6 и потребовал от перевозчика сделать соответствующую отметку в товаросопроводительных документах, в материалах дела не имеется. 

Доказательства осуществления противодействия со стороны Поставщика или перевозчика для проверки осадки судна в порту Певек в материалы дела не представлены. 

Отметки представителя Покупателя в накладных по форме ГУ-2 о принятии груза без перевеса свидетельствуют о том, что истец принял на себя связанные с этим риски.

Судом отклоняется довод истца, что недостатки оформления актов ГУ-30 свидетельствуют о нарушении порядка проведения замеров или вовсе отсутствия замеров осадки судна.

Оценив представленные истцом в материалы дела акты по форме ГУ-30, судом установлено, что акты оформлены между ООО «Туймаада-Уголь» и ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» по факту отгрузки угля в порту Зеленый Мыс, Покупатель или Порт участниками данной погрузки не являются. Как пояснили стороны в ходе судебного заседания акты ГУ-30 Поставщиком – Покупателю вместе с грузом не передавались, следовательно, истец не мог ими руководствоваться при приемке груза в порту Певек (т. 27, л.д. 75-81). 

При сопоставлении содержания актов ГУ-30 с накладными по форме ГУ-2 судом установлено, что объем угля указанный в актах ГУ-30 совпадает, а в акте к накладной № 202117 превышает объем угля, указанный в соответствующих накладных по форме ГУ-2, в которых истец поставил отметку о принятии груза без перевески. 

Принимая во внимание, что в пункте 5 Приложения № 1 к Договору стороны согласовали условие, что количество товара определяется по осадке судна в морском порту Певек, судом отклоняются доводы истца о недостатках связанных с определением осадки судна в порту Зеленый Мыс. Доказательства невозможности проверить осадку судна в порту Певек в материалах дела отсутствуют.

В связи с изложенным, судом признается необоснованным ссылки на акты по форме ГУ-30 в акте комиссии от 05.10.2022, которым устанавливались причины недопоставки.

Довод об отсутствии в порту Певек представителя Поставщика, не влияет на обязанности покупателя при приемке товара. Кроме того, таким представителем в случае доставки груза транспортом, выступает представитель перевозчика, сдающий груз. Приостановка приемки груза по причине отсутствия представителя Поставщика не осуществлена.

Материалами дела подтверждается, что Покупатель приемку товара производил без учета требований статьи 483 ГК РФ, пункта 16, 24, 27, 29 Инструкции № П-6. Подписав 30.10.2021 УПД от 15.10.2021 в подтверждение принятия всей партии груза, фактическую проверку количества груза осуществлял до 28.01.2022, то есть в течение 3 месяцев после подписания документа о приемке. В связи с чем, принял на себя соответствующие своим действиям риски. 

Информация о недопоставке товара впервые направлена Поставщику 28.01.2022, при том, что получение последней партии угля подтверждается УПД от 15.10.2021, то есть спустя более трех месяцев. Сведения об объеме недопоставки впервые направлены ответчику письмом 09.02.2022, документы в обоснование недопоставки направлены только 19.04.2022. 

Претензия  истцом выставлена 14.10.2022, срок допоставки установлен до 15.10.2022, а при невозможности, заявлено требование о возврате суммы недопоставленного товара.  

По правилам пункта 1 статьи 511 и пункта 1 статьи 520 ГК РФ обоснованным требованием покупателя при выявлении недопоставки, является требование об осуществлении восполнения недопоставленного товара.

Оценив в совокупности, срок выставления претензии, сроки для исполнения допоставки, принимая во внимание местонахождение Поставщика, характер груза, транспортную логистику региона, окончание срока навигации в Порту Певек (конец октября-начало ноября), суд приходит к выводу, что требование в части допоставки угля в заявленные сроки является заведомо невыполнимым и не направленным на фактическое восполнение объема недопоставленного угля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Как указано выше, исполнение обязательства Поставщика о поставке подтверждено накладными ГУ-2 и УПД содержащими сведения об объеме поставленного товара и подписанных покупателем без возражений. 

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истцом, в течение согласованного Договором во взаимосвязи с Инструкцией П-6, срока приемки товара (до 15.11.2021) выявлена недостача груза, приостановлена приемка, вызван Поставщик, составлен соответствующий акт фиксирующий количество недостачи, с учетом норм естественной убыли, и их причины. Сторонами не согласовано иное количество груза, отличное от указанного в УПД. 

Судом отклоняются доводы истца о доказанности факта недопоставки совокупностью транспортных накладных и тальманских расписок, в связи со следующим.

В материалы дела представлены транспортные накладные от 01.09.2021 - 27.01.2022 № 1-3745, и тальманские расписки от 01.09.2021 по 27.01.2022 подтверждающие вывоз с территории Порта в периоды с 01.09.2021 по 27.01.2022 - 43830,78 тонн угля, которые содержат подписи представителей АО «Чукотэнерго» и АО «Морпорт Певек».

Указанные документы оформлены в рамках договорных отношений АО «Чукотэнерго» с АО «Морпорт Певек» по хранению, перевалке и выдачи угля, подтверждают количество вывезенного угля с порта. ООО «Туймаада-Уголь» участником данных правоотношений не является. 

Действия по перемещению груза осуществлены АО «Чукотэнерго» в отношении собственного груза, частично в срок приемки груза у Поставщика, в большей части после 15.11.2021, то есть после окончания срока приемки груза. Доказательств того, что поставщик присутствовал при взвешивании груза на автомобильных весах порта, в материалах дела не имеется.

При наличии подписанных приемочных документов между АО «Чукотэнерго» и ООО «Туймаада-Уголь», после перехода права собственности на груз, и следовательно, рисков его утраты, документы последующего перемещения груза покупателем с Порта на свой склад не опровергают изначальное количество принятого Покупателем угля.

Вывоз с территории Порта угля в меньшем объеме, чем предусмотрено Договором поставки и принято покупателем, не является неопровержимым доказательством недопоставки товара ООО «Туймаада-Уголь».

В соответствии с условиями Договора поставки, определение общего количества поставленного угля на автомобильных весах Порта является дополнительной проверкой общего количества, тогда как приемка товара осуществляется по осадке судна, удостоверяется документами, указанными в Договоре поставки (коносаментами, актами приема-передачи и товарными накладными, подписанными уполномоченными представителями покупателя и поставщика), вследствие чего, не может подтверждаться иными документами.

Транспортные накладные и тальманские расписки содержат сведения об автотранспорте и массе угля, вместе с тем, актами подписанными между Портом и АО «Чукотэнерго» за период с 31.08.2021 по 12.10.2021 (т. 27, л.д. 85 об.ст.-92) подтверждается выставление стоимости услуг по взвешиванию только в отношении 177,43 тонн угля по акту от 23.09.2021 № УТ-766 (т. 27, л.д. 87), которые согласно справке Порта от 23.09.2021, отгружены на автотранспорт грузополучателя. Вместе с тем, согласно данным представленным истцом, отгрузка угля с Порта, начиная с 01.09.2021, велась каждый рабочий день. 

Справки о вывозе, взвешивании и приемке угля составлены истцом в одностороннем порядке, и подтверждают приемку на складе АО «Чукотэнерго» после вывоза угля с Порта, в связи с чем, суд оценивает их критически. 

Таким образом, совокупность представленных документов с достаточной степенью определенности, не свидетельствует о фактическом взвешивании всего объема угля.

Кроме того, выводы истца об установлении объема недопоставленного угля выполнены без учета норм естественной убыли при хранении в порту на протяжении почти 5 месяцев (с сентября по январь) в условиях Крайнего Севера, перевалке груза, перегрузке на автотранспорт, выгрузки на склад филиала и остатков в порту, установленных актом маркшейдерского замера. Довод истца, что Постановление Госснаба СССР от 11.08.1987 года № 109 признано недействующим с 01.07.2021, а иной акт о нормах естественной убыли не принят, не отменяет наличие фактической естественной убыли каменного угля. 

Акт составленный по результатам работы комиссии по установлению причин недопоставки после перемещения всего объема угля с места его приемки на основании документов, не являющихся документами о приемке товара, не является неопровержимым доказательством, как факта недопоставки, так и причин по которым с Порта вывезено меньшее количество угля, чем подтверждается товаросопроводительными документами.

То обстоятельство, что Порт в соответствии с условиями пунктов 6.6.3, 6.6.4 Договора № ПРР-2021-В-60 не несет ответственности перед АО «Чукотэнерго» за расхождение веса груза при приемке без перевеса или по осадке судна относительно веса выданного груза с Порта, не является достаточным основанием для возложения ответственности на ООО «Туймаада-Уголь». 

Обстоятельств, препятствующих истцу для проверки общего количества товара непосредственно после его принятия в срок отведенный для приемки, судом не установлено. Значительный объем поставленного угля не отменяет обязанность покупателя по приемке товара в установленном законом и договором порядке. 

Из представленных транспортных накладных усматривается, что вывоз угля производился только в будние дни в пределах нормативного рабочего времени. Из пункта 4 протокола разногласий к Договору № ПРР-2021-В-60, следует, что пункт 5.8 согласован в редакции заказчика настоявшего на данном условии, при том, что Порт предоставляет выполнение работ и оказания услуг за пределами нормативного рабочего времени при условии повышенных тарифов.

Поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства нарушения обязательства со стороны Поставщика, накладные ГУ-2 на получение товара, УПД и акт сверки расчетов за 2021 год, подписаны без каких-либо замечаний и возражений со стороны АО «Чукотэнерго», претензии о наличии недопоставки заявлены более чем через три месяца с момента получения товара, не подтверждены надлежащими доказательствами, в том числе в части объема недопоставленного товара, суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для возложения ответственности на Поставщика и соответственно для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем, отказывает в иске.

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ остаются на истце.

Руководствуясь статьями  110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

 

Судья                                                                                                                       Н.П. Руникина