АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТА ВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-15709/2018

г. Ставрополь

28 декабря 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление  механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский  район, пос. Первомайский, ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край,  г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании с ответчика задолженности по договору на выполнение комплексного  обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и  благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от  26.08.2016 № 169, неустойки за период с 27.01.2018 по 18.11.2020, процентов за  неправомерное удержание денежных средств в соответствии со статьей 395 Гражданского  кодекса Российской Федерации за период с 27.01.2018 по 18.11.2020 и судебных расходов,  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012»,  Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации  строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район,  пос. Первомайский, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании убытков, понесенных в связи с выполнением работ по корректировке  проектных решений, стоимости невыполненных работ по договору на выполнение  комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений,  и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от  26.08.2016 № 169, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.04.2017  по 12.12.2017 и судебных расходов.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации  

строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район,  пос. Первомайский, ОГРН 1022601454270, удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский  край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское»,  Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН 

<

***>,  2 731 192 (Два миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто девяносто два) рубля 08 копеек, в  том числе:  

– основного долга по договору на выполнение комплексного обследования  технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства  территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169 в  размере 2 482 901 (Два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот один) рубля  89 копеек,  

– неустойки за период с 31.01.2018 по 18.11.2020 в размере 248 290 (Двести сорок  восемь тысяч двести девяносто) рублей 19 копеек,  

а также 20 276 (Двадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 88 копеек в счет  возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 9 157 (Девять тысяч сто  пятьдесят семь) рублей 71 копейку в счет возмещения расходов на проведение  дополнительной судебной экспертизы по делу.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации  строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район,  пос. Первомайский, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору на выполнение комплексного  обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и  благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от  26.08.2016 № 169 в размере 1 508 225 (Один миллион пятьсот восемь тысяч двести двадцать  пять) рублей 06 копеек,  

а также 9 657 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 29 копеек в счет  возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 601 020 (Шестьсот одна тысяча  двадцать) рублей 36 копеек в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы  по делу.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

В результате зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с  

общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край,  г. Ессентуки, ОГРН 1122651011922, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край,  Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН 1022601454270, основной долг по  договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания,  вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их  дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169 в размере 641 723 (Шестьсот сорок одна  тысяча семьсот двадцать три) рублей 96 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации  строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос.  Первомайский, ОГРН 

<

***>, в доход бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 8 758 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.С. Минеев