8/2022-48750(1) 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  резолютивная часть

Дело № А20-1907/2022

г. Нальчик

02 августа 2022 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.А.Цыраевой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Вологодской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное строительное  управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, временного управляющего федерального государственного  унитарного предприятия «Главное строительное управление Федеральной службы  исполнения наказаний» ФИО2  

о взыскании 2 961 688 руб. 60 коп., при участии в заседании: от третьего лица – ФИО2 (арбитражного управляющего), 

руководствуясь статьями 110, 156, 167- 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Вологодской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления Федеральной службы исполнения  наказаний по Вологодской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  просрочку исполнения обязательств по государственному контракту   № 1818320804462003301000031/446 от 27.12.2018 за период с 16.06.2021 по 09.02.2022 в  сумме 2 494 053 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят три) руб.56  коп.  

 В остальной части в иске истцу отказать.  

 Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения через суд, принявший решение.  

 Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в  законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Ф.А. Цыраева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2022 3:52:00

 Кому выдана Цыраева Фатимат Абдуллаевна