АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000 г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 52-70-41

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

г. Пенза

«12»  марта   2019  года                  Дело № А49-332/2019

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Кудрявцевой Ж.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому  заявлению

Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 440000, 

<

...>)

к Муниципальному унитарному предприятию "Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 440026, 

<

...>)

о взыскании неустойки в сумме 6 070,  83 руб., начисленной за период с 16.04.2018 г. по 30.11.2018 г. по муниципальному контракту №10 от 22.02.2018 г. 

руководствуясь статьями 110, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309,310,330 Гражданского кодекса РФ 

решил:

Исковые  требования  удовлетворить в полном объёме, расходы по госпошлине    отнести на ответчика.  

Взыскать с  муниципального унитарного предприятия "Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации" в пользу Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы неустойку в сумме 6070 руб. 83 коп., а также расходы по госпошлине в сумме 2000 руб. 

На 

решение

 может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного  решения по заявлению стороны  -  со дня принятия решения в полном объеме. 

Судья Кудрявцева Ж.В.