64/2018-30534(2) 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А20-1664/2018

г. Нальчик

19 июля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 12 июля 2018г.   Решение в полном объеме изготовлено 19 июля 2018г.  

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи А.Л. Сохроковой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению акционерного общества  "Газпром газораспределение Нальчик"  

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской  Республике об оспаривании постановления о привлечении к административной  ответственности,  

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» обратилось в  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением об отмене  Постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по КБР о наложении  штрафа по делу об административном правонарушении № 06а/13-18 от 26.02.2018 по  признакам нарушения п.13 Постановления Правительства № 1314, а именно нарушение  сроков рассмотрения заявки ФИО2 на выдачу технических условий по  технологическому присоединению.  

Стороны в судебное заседание не явились, надлежаще извещены. Учитывая  изложенное, дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в их отсутствие.  

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, и оценив их в  совокупности, проанализировав доводы заявления и приложенных к нему документов,  арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Как следует из материалов дела, на основании приказа УФАС по КБР «О проведении  плановой выездной проверки» № 287 от 26 сентября 2017 года проведена проверка  соблюдение АО «Газпром газораспределение Нальчик» требований ФЗ «О защите  конкуренции» в отношении АО «Газпром газораспределение Нальчик».  

В ходе проверки были выявлены признаки нарушения пункта 13 Постановления  Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения  (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения», а именно нарушение срока предоставления технических условий  Баразбиеву А.И. на присоединение к газораспределительной многоквартирного жилого дома  по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Толстого/Нахушева, а также признаки нарушения № 135-Ф3 «О  защите конкуренции» от 26.07.2006 года.  

Управлением составлены акт проверки № 287 от 27.10.2017 года и протокол об  административном правонарушении № 06а/13-18 от 15.02.2018 года.  

Постановлением об административном правонарушении № 06/13-18 от 26.02.2017  АО «Газпром газораспределение Нальчик» привлечено к административной ответственности  по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях в виде штрафа в размере 600 000 рублей.  

Не согласившись в указанным постановлением, заявитель обратился в суд с  настоящим требованием.  

На основании пункта 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о  привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании  проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие  соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое  решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к  административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к  ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной  ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  

В силу части 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа  арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет  оспариваемое решение в полном объеме.  

В силу части 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения  административного органа о привлечении к административной ответственности  арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к  административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает  решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.  

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной  монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или  установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным  нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям,  тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего  водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником  или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил  недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо  препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или)  канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или)  транспортировке сточных вод по их канализационным сетям, влечет наложение  административного штрафа на юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного  правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение  административного штрафа на юридических лиц от шестисот тысяч до одного миллиона  рублей.  

В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы  за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения  (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314  утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов  капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила).  

Согласно пункту 2 Правил (здесь и далее в редакции, действовавшей в период  рассматриваемых правоотношений) исполнителем по договору о подключении объектов  капитального строительства к сети газораспределения является газораспределительная  организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью  газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение)  объекта капитального строительства.  

В соответствии с пунктом 3 Правил подключение (технологическое присоединение)  объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в  

а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на  подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к  сетям газораспределения (далее - технические условия);  

б) выдача технических условий;  

в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении  (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети  газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении  (технологическом присоединении);  

г) заключение договора о подключении; 

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению),  предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;  

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства  заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской  Федерации);  

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта  разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной  ответственности сторон.  

Пунктами 6, 7 и 8 Правил установлено, что заявитель в целях определения технической  возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального  строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении  технических условий. Указанный запрос может быть направлен в электронной форме.  

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно- правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо  фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица  (индивидуального предпринимателя);  

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при  наличии соответствующей информации);  

в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно  

по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости  подключения нескольких точек.  

К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:  

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором  располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального  строительства (далее - земельный участок);  

б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории  населенного пункта;  

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае  планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);  

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя  заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается  представителем заявителя).  

В силу пунктов 12 и 13 Правил в случае предоставления заявителем сведений и  документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящих Правил, не в полном объеме, а также в  случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта  капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством  Российской Федерации, исполнитель в течение 5 дней со дня поступления запроса о  предоставлении технических условий возвращает ему указанный запрос с приложенными к  нему документами без рассмотрения.  

При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8  настоящих Правил, в полном объеме исполнитель в течение 14 дней со дня получения  запроса о предоставлении технических условий обязан определить и предоставить заявителю  технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.  

Как следует из материалов дела, в период с 02 октября 2017 года по 27 октября 2017 года  на основании Приказа Управления Федеральной антимонопольной службы но Кабардино- Балкарской Республике «О проведении плановой выездной проверки» № 287 от 26 сентября  2017г., была проведена проверка в отношении Акционерного общества «Газпром  газораспределение Нальчик».  

В ходе проверки установлено, что в адрес АО «Газпром газораспределение Нальчик»  

поступила заявка на выдачу технических условий от Баразбиева А.И. от 26.07.2017г. на  присоединение к газораспределительной многоквартирного жилого дома по адресу: КБР,  г.Нальчик, ул.Толстого/Нахушева. К запросу приложены следующие документы: схема  расположения капитального строительства; справка о технической возможности подачи газа № 101  от 02.08.2017г.; свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2015г.; расчет  потребности в топливе и теплоэнергии.  

В материалах дела отсутствует информация о возврате заявления Заявителю в связи с  несоответствием предоставленных документов.  

Технические условия заявителю ФИО2 выписаны 22.09.2017г., о чем  свидетельствует технические условия № 470 на кинологическое присоединение (подключение)  

к газораспределительной сети от 22.09.2017, т.е. через 58 дней с нарушением сроков указанных в  пункте 13 Правил № 1314.  

Согласно пункту 2 Правил подключение (технологическое присоединение)  объекта капитального строительства к сети газораспределения - это  

совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих  возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ,  поступающий из сети газораспределения; заявитель - юридическое или физическое  

лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или  осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального  строительства с последующим его подключением (технологическим  присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое  присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального  строительства к сети газораспределения; исполнитель - газораспределительная  

организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью  газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение)  объекта капитального строительства; точка подключения - место соединения сети  

газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального  строительства; фактическое присоединение - комплекс технических мероприятий,  

обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов  заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.  

В соответствии с пунктом 2 Правил «исполнитель» газораспределительная организация,  владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к  которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального  строительства.  

АО «Газпром газораспределение Нальчик» является юридическим лицом, одним из видов  деятельности которого, является транспортировка и распределение газообразного топлива.  

Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных  монополиях» транспортировка газа по трубопроводам отнесена к сфере деятельности субъектов  естественных монополий.  

В силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных  монополиях» субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ па товарные  рынки и (или) производить (реализовывать) товары и услуги, в отношении которых применяется  регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, на недискриминационных  условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства.  

Таким образом, в действиях АО «Газпром газораспределение Нальчик» содержатся  нарушения, выразившиеся в неисполнении обязанностей, установленных для  газораспределительной организации Правилами подключения (технологического  

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30.12.2013г. № 1314, а  именно пункта 12-13 Правил. Данное нарушение подтверждается актом проверки № 287 от  27.10.2017г. и материалами проверки.  

Согласно 23.48 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях,  предусмотренных статьей 9.21 КоАП РФ рассматривает Федеральный антимонопольный орган,  его территориальные органы.  

При рассмотрении административного дела Управлением установлены отягчающие  обстоятельства. Постановлением Управления ФАС по КБР от 21.10.2015г. по делу № 06а/33-16,  по факту нарушения АО «Газпром газораспределение Нальчик» части 1 статьи 9.21 КоАП РФ и  установленных законодательством сроков рассмотрения заявки потребителя ООО «Акрополь» о  выдаче технических условий, а именно нарушение пункта 13 Правил   № 1314 привлечено к административно ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.  

Постановлением Управления ФАС по КБР от 21.10.2016г. по делу № 06а/32-16,а по факту  нарушения АО «Газпром газораспределение Нальчик» части 1 статьи 9.21 КоАП РФ и  установленных законодательством сроков рассмотрения заявки потребителя ФИО4 о  выдаче технических условий, а именно нарушение пункта 13 Правил   № 1314 привлечено к административно ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд находит правомерным вывод  антимонопольного органа о наличии в АО «Газпром газораспределение Нальчик» события  административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2  

Таким образом, антимонопольным органом доказано и материалами дела подтверждено  наличие в действиях (бездействии) АО «Газпром газораспределение Нальчик»  состава  вменяемого административного правонарушения.  

Процедура привлечения АО «Газпром газораспределение Нальчик» к  административной ответственности, регламентированная нормами КоАП РФ,  антимонопольным органом соблюдена, существенные нарушения этой процедуры не  установлены.  

В силу части 5 статьи 39 Закона о защите конкуренции если антимонопольный орган  выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии административного правонарушения,  антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации об административных  правонарушениях.  

Таким образом основания для возбуждения дела у Управления были.  Общество надлежаще извещено о месте и времени рассмотрения дала.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 226-229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении заявления акционерного общества "Газпром  газораспределение Нальчик" об отмене постановления Управления Федеральной  антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике от 26.02.2018 по делу   № 06а/13-18.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд КБР в 10-дневный срок со дня его принятия.  

Судья А.Л. Сохрокова.