ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-59904/2024

Дело № А40-295294/2023

г. Москва

18 октября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 18 октября 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей: Титовой И.А., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваль М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2024 по делу № А40-295294/23,

по иску АО "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 111" 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.01.2024,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 28.02.2024. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Управление по строительству № 111» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленный Девелопмент» о взыскании неотработанного аванса по договору № РЕН/4660/2022 от 30.10.2022 в размере 6 780 404 руб. 81 коп., неустойки в размере 3 247 813 руб. 90 коп. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2024 прекращено производство по делу в части суммы основного долга 6 780 404 руб. 81 коп. С ООО «ПД» в пользу АО «СУ-111» взыскана неустойка в размере 1 036 045 руб. 87 коп.

В удовлетворении остальной части отказано.

Не согласившись с принятым решением, ООО «Промышленный Девелопмент» подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением от 05.09.2024 апелляционная жалоба ООО «Промышленный Девелопмент» принята к производству.

В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции истцом и ответчиком заявлено ходатайство об утверждении Мирового соглашения по настоящему делу.

В обоснование заявленного ходатайства истцом представлен подписанный сторонами текст Мирового соглашения, в следующей редакции:

«1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст. ст. 139, 140 АПК РФ по делу № А40-295294/2023, возбужденному Арбитражным судом города Москвы по иску Истца к Ответчику о взыскании (с учетом уточнения иска) неустойки по договору № РЕН/4660/2022 от 30.10.2022 (далее также - Договор) в размере 3 447 262, 26 руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 40 236 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2024 исковые требования Истца удовлетворены частично, взысканы: 1 036 045, 87 руб. неустойки и 7 150 руб. расходов по уплате госпошлины.

2. Сторонами согласовано, что общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Договору на дату заключения Соглашения составляет 1 043 195, 87 руб., из которых 1 036 045, 87 руб. неустойки и 7 150 руб. расходов по уплате госпошлины.

3. В распоряжении Истца находится обеспечительный взнос по Договору в размере 425 394, 64 руб., срок на выплату которого не наступил согласно условиям п. 3.3.2 Договора.

4. Стороны пришли к соглашению погасить задолженность Ответчика перед Истцом указанную в п. 2 Соглашения суммой обеспечительного взноса (п. 3 Соглашения) посредством установления сальдо встречных предоставлений, по результатам которого остаток задолженности Ответчика перед Истцом составил 617 801, 23 руб.

5. Денежная сумма, указанная в п. 4 Соглашения в размере 617 801, 23 руб. подлежит выплате Ответчиком в пользу Истца в следующем порядке и размерах:

5.1. Сумма в размере 205 933, 75 руб. до 31 октября 2024;

5.2.Сумма в размере 205 933, 74 руб. до 29 ноября 2024;

5.3. Сумма в размере 205 933, 74 руб. до 27 декабря 2024.

6. Для исполнения Соглашения Ответчик перечисляет денежные средства Истцу по следующим реквизитам:

 

ИНН: 

<

***>/КПП: 775101001/ ОГРН: 

<

***>

Наименование банка: АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»

Расчетный счет: 

<

***>

Корреспондентский счет: 30101810645250000720, открытый в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525720

Назначение платежа: «Оплата по мировому соглашению по делу № А40-295294/2023

 

7. При возникновении гарантийных случаев Ответчик обязуется устранить их за свой счет в сроки и в порядке, установленные договором № РЕН4660/2022-ГК от 30.10.2022.

8. С момента утверждения Соглашения судом обязанность Истца перед Ответчиком по выплате обеспечительного взноса, указанного в п. 3 Соглашения прекращается в полном объеме.

9. Расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы, услуг представителей Сторон, а также иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом и не указанные в настоящем соглашении, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла;

10. Подписанием Соглашения Стороны констатируют отсутствие у них взаимных претензий/требований по договору № РЕН/4660/2022 от 30.10.2022, за исключением указанных в настоящем Соглашении, а также возможных гарантийных случаев.

11. Сторонам известно, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

12. Значение и смысл настоящего мирового соглашения Сторонам понятны и соответствуют их воле.

13. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, а также не требует корпоративного одобрения в соответствии с законом и/или уставами сторон.

14. Настоящее мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Вопросы, не урегулированные настоящим мировым соглашением, разрешаются в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

16. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и Девятого арбитражного апелляционного суда. Все экземпляры обладают одинаковой юридической силой.

17. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151, ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны».

 

В соответствии с правилами статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив Мировое соглашение.

В силу статей 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснены сторонам.

В связи с утверждением апелляционным судом Мирового соглашения в силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению, апелляционная жалоба рассмотрению по существу не подлежит. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит возврату из федерального бюджета: 

- истцу 50% госпошлины по иску – 36 570 рублей 50 копеек, уплаченной по платежному поручению № 8149 от 14.12.2023;

- ответчику 50% госпошлины по апелляционной жалобе - 1 500 рублей, уплаченной по платежному поручению № 704706 от 22.08.2024.

Руководствуясь статьями 139-141, 110, 150,  266-269(п.3), 271 АПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство сторон удовлетворить.

Утвердить мировое соглашение от 08.10.2024, заключенное между АО «Управление по строительству № 111» и ООО «Промышленный Девелопмент», в следующей  редакции:

«1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст. ст. 139, 140 АПК РФ по делу № А40-295294/2023, возбужденному Арбитражным судом города Москвы по иску Истца к Ответчику о взыскании (с учетом уточнения иска) неустойки по договору № РЕН/4660/2022 от 30.10.2022 (далее также - Договор) в размере 3 447 262, 26 руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 40 236 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2024 исковые требования Истца удовлетворены частично, взысканы: 1 036 045, 87 руб. неустойки и 7 150 руб. расходов по уплате госпошлины.

2. Сторонами согласовано, что общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Договору на дату заключения Соглашения составляет 1 043 195, 87 руб., из которых 1 036 045, 87 руб. неустойки и 7 150 руб. расходов по уплате госпошлины.

3. В распоряжении Истца находится обеспечительный взнос по Договору в размере 425 394, 64 руб., срок на выплату которого не наступил согласно условиям п. 3.3.2 Договора.

4. Стороны пришли к соглашению погасить задолженность Ответчика перед Истцом указанную в п. 2 Соглашения суммой обеспечительного взноса (п. 3 Соглашения) посредством установления сальдо встречных предоставлений, по результатам которого остаток задолженности Ответчика перед Истцом составил 617 801, 23 руб.

5. Денежная сумма, указанная в п. 4 Соглашения в размере 617 801, 23 руб. подлежит выплате Ответчиком в пользу Истца в следующем порядке и размерах:

5.1. Сумма в размере 205 933, 75 руб. до 31 октября 2024;

5.2.Сумма в размере 205 933, 74 руб. до 29 ноября 2024;

5.3. Сумма в размере 205 933, 74 руб. до 27 декабря 2024.

6. Для исполнения Соглашения Ответчик перечисляет денежные средства Истцу по следующим реквизитам:

 

ИНН: 

<

***>/КПП: 775101001/ ОГРН: 

<

***>

Наименование банка: АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»

Расчетный счет: 

<

***>

Корреспондентский счет: 30101810645250000720, открытый в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525720

Назначение платежа: «Оплата по мировому соглашению по делу № А40-295294/2023

 

7. При возникновении гарантийных случаев Ответчик обязуется устранить их за свой счет в сроки и в порядке, установленные договором № РЕН4660/2022-ГК от 30.10.2022.

8. С момента утверждения Соглашения судом обязанность Истца перед Ответчиком по выплате обеспечительного взноса, указанного в п. 3 Соглашения прекращается в полном объеме.

9. Расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы, услуг представителей Сторон, а также иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом и не указанные в настоящем соглашении, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла;

10. Подписанием Соглашения Стороны констатируют отсутствие у них взаимных претензий/требований по договору № РЕН/4660/2022 от 30.10.2022, за исключением указанных в настоящем Соглашении, а также возможных гарантийных случаев.

11. Сторонам известно, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

12. Значение и смысл настоящего мирового соглашения Сторонам понятны и соответствуют их воле.

13. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, а также не требует корпоративного одобрения в соответствии с законом и/или уставами сторон.

14. Настоящее мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Вопросы, не урегулированные настоящим мировым соглашением, разрешаются в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

16. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и Девятого арбитражного апелляционного суда. Все экземпляры обладают одинаковой юридической силой.

17. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151, ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны».

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 июля 2024 года по делу № А40-295294/2023 отменить. 

Производство по делу  прекратить.

Возвратить из федерального бюджета АО «Управление по строительству № 111» государственную пошлину по иску в сумме 36 570 рублей 50 копеек, уплаченную по платежному поручению № 8149 от 14.12.2023.

Возвратить из федерального бюджета ООО «Промышленный Девелопмент» государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1 500 рублей, уплаченную по платежному поручению № 704706 от 22.08.2024.

 

Выдать справки на возврат госпошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

 

Председательствующий судья:                                                      Е.В. Бодрова 

Судьи:                                                                                               П.А. Порывкин 

                                                                                                           И.А. Титова 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.