44/2020-125811(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул.Учебная, 51, г.Омск, 644024, тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  08 октября 2020 года А46-18487/2018  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной Л.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при  содействии Арбитражного суда Ульяновской области исковое заявление муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального  района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Энергопроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании расторгнуть муниципальный контракт и взыскании 1 206 197 руб. 88 коп. и  встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному казенному учреждению  «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 951 155 руб. 00 коп.,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, Администрации Омского муниципального района Омской  области и общества с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкперт»  

при участии в заседании суда:  

от Администрации Омского муниципального района Омской области и МКУ «УКС» -  ФИО2 по доверенностям от 09.01.2020 № 2, от 09.01.2020 (диплом от 20.02.2015 №  615.0042, удостоверение),  

от ООО «Энергопроект» и ООО «ИЛ 73» - представитель ФИО3 по доверенностям от  12.08.2020, 26.05.2020 (паспорт).  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73» о  процессуальном правопреемстве по делу № А46-18487/2018 отказать.  

По первоначальному иску: 

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства» Омского муниципального района Омской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Расторгнуть муниципальный контракт № Ф.2016.168586 от 18.07.2016 года,  заключенный между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального  строительства» Омского муниципального района Омской области и обществом с  ограниченной ответственностью «Энергопроект».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 206 197 руб. 88 коп. неустойки, а также  25 061 руб. 98 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 175 000 руб. 00 коп.  расходов по оплате экспертизы.  

По встречному иску: 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  «Энергопроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.  

Решение суда вступает в законную силу по истечение месяца с даты его принятия и  

может быть обжаловано в этот же период времени путем подачи апелляционной жалобы в  Восьмой арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Л.Н. Распутина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 24.08.2020 9:15:18Кому выдана Распутина Лариса Николаевна