АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-4900/2018

г. Курган

18 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Сухановой О.С., 

рассмотрев в судебном заседании при ведении протокола помощником судьи Сибиряевой Е.В. дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к жилищно-строительному кооперативу № 21 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 421302,10 рублей

при участии в заседании:

от истца: явки нет, извещен

от ответчика: явки нет, извещен 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к жилищно-строительному кооперативу № 21 (далее – ответчик) о взыскании 421302,10 рублей, из которых 418460,47 рублей основного долга по договору энергоснабжения №521 от 01.07.2005 за январь – февраль 2018 года, 2841 рубль 63 копейки неустойки за период с 18.03.2018 по 28.04.2018 с последующим начислением по день фактической оплаты долга.

Определением от 16.05.2018 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Определением от 16.07.2018 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, принял уменьшение размера исковых требований в части основного долга до 330685,05 рублей, об увеличении размера исковых требований в части неустойки до 11926,92 рублей за период с 18.03.2018 по 28.06.2018.

Истец явку своего представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, о времени и месте извещен надлежащим образом, через канцелярию суда представил ходатайство об уменьшении размера исковых требований в части основного долга до 147576,59 рублей, об увеличении размера исковых требований в части неустойки до 20772,96 рублей за период с 18.03.2018 по 10.09.2018 с последующим начислением по день фактической оплаты.

Суд принял изменение размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Ответчик явку своего представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, о времени и месте извещен надлежащим образом.

В целях своевременного рассмотрения спора, суд определением от 16.07.2018 разъяснил сторонам положения части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав также дату, время и место судебного разбирательства.

Суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствии возражения сторон, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.  

Исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Установлено, что 01.07.2005 между ОАО «ЭнергоКурган» (энергоснабжающая организация) и Жилищно-строительным кооперативом № 21 (абонент) заключен договор энергоснабжения № 521 с дополнительным соглашением (л.д. 8-22), по условиям которого энергоснабжающая организация подает абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию и горячую воду, а абонент принимает и оплачивает ее в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором (пункт 1.1 договора).

Перечень подлежащих теплоснабжению объектов, тепловые нагрузки указаны в Приложении № 1 к договору с учетом дополнительного соглашения (л.д. 14).

Соглашением от 11.11.2010 произведена перемена стороны в договоре ОАО «ЭнергоКурган» на ОАО «Курганская генерирующая компания» (л.д.23).

Тепловая энергия определена ориентировочно в количестве 1006,65 Гкал в год с тепловой нагрузкой 0,3238 Гкал/ч, горячая вода – 0,0 м? из них: максимальная на отопление 0,2901 Гкал/час, среднечасовая на горячее водоснабжение – 0,0337 Гкал/ч, 0,613м?/ч (пункты 1.5, 1.6 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.08.2010).

Расчетным периодом для учета количества потребленной тепловой энергии и горячей воды и ее оплаты является месяц (пункт 4.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.08.2010).

В силу пункта 4.2 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.08.2010, учет отпускаемой тепловой энергии и горячей воды производится по узлу учета, установленному на границе эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и абонента, горячей воды по узлу учета, установленному на границе эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и абонента.

Согласно пункту 5.2 договора оплата потребленной тепловой энергии производится абонентом по тарифам, соответствующей группы потребителей, установленным уполномоченным органом государственного регулирования цен и тарифов.

В соответствии с пунктом 6.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.08.2010, оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и горячую воду производится потребителем в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, по выставленному поставщиком счету-фактуре.

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о намерении заключить договор на иных условиях или внести изменения (дополнения) в договор или прекратить его действие (пункт 9.2. договора в редакции дополнительного соглашения от 02.08.2010).

ПАО «Курганская генерирующая компания», исполняя обязательства по договору, поставило ответчику за период с 01.01.2018 по 28.02.2018 тепловую энергию и выставило для оплаты счета-фактуры №3826/205 от 31.01.2018, №5038/205 от 28.02.2018 (л.д. 24, 26) на общую сумму 418460,47 рублей.

На основании договоров уступки права требования №514 от 01.02.2018, №524 от 01.03.2018 публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» (цедент) уступило обществу с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (цессионарий) право требования спорной задолженности, в том числе, право на взыскание неуплаченной неустойки. 

Неоплата в полном объеме потребленной тепловой энергии ответчиком явилась основанием для обращения ООО «Кургантехэнерго» в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим (статья 310 Гражданского кодекса РФ).

В силу пункта 1 статьи 548 Гражданского кодекса РФ к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, применяются правила об энергоснабжении, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

В силу статьи 544 Гражданского кодекса РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Количество поставленной ответчику тепловой энергии за спорный период подтверждается актами объема потребления за январь-февраль 2018 года, подписанными потребителем (л.д. 25,27).

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договоры уступки права требования №514 от 01.02.2018, №524 от 01.03.2018 соответствуют вышеуказанным нормам права.

Поскольку доказательств оплаты задолженности в сумме 147576,59 рублей суду не представлено, исковые требования в части взыскания основного долга подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом предъявлена ко взысканию с ответчика неустойка в размере 20772,96 рублей за период с 18.03.2018 по 10.09.2018 с последующим начислением по день фактической оплаты долга. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ).

В силу статьи 332 Гражданского кодекса РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

Пунктом 9.2 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции, действующей с 01.01.2016) предусмотрено, что товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя уплачивают единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Поскольку ответчиком нарушены сроки оплаты, истцом обоснованно начислена законная неустойка в размере 20772,96 рублей за период с 18.03.2018 по 10.09.2018.

Уточненный расчет неустойки проверен судом, признан верным.

Согласно части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Ответчиком об уменьшении неустойки не заявлено. Из материалов дела очевидной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства не усматривается.

Как разъяснено в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

В связи с этим, требование истца о взыскании неустойки в размере 20772,96 рублей за период с 18.03.2018 по 10.09.2018 с последующим начислением по день фактической оплаты долга с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности, заявлено истцом в соответствии с положениями действующего законодательства, и подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 11426 рублей (платежное поручение №12166 от 08.05.2018 – л.д. 7). 

Поскольку ответчиком действия по исполнению обязательства по оплате основного долга совершены после подачи искового заявления, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 11426 рублей.

Руководствуясь статьями 160-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

иск удовлетворить.

         Взыскать с жилищно-строительного кооператива № 21 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 147576,59 рублей долга, 20772,96 рублей неустойки, 11426 рублей судебных расходов, всего 179775,55 рублей.

         Взыскать с жилищно-строительного кооператива № 21 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку на сумму 147576,59 рублей по одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки с 11.09.2018 до фактического погашения долга.  

         Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.  

 

Судья

О.С. Суханова