АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,  

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-6239/22

г. Уфа

18 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи  Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью "Региональное управление строительства технологических  автомобильных магистралей" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к  открытому акционерному обществу Производственное предприятие  "Башсельэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 700 000  руб. долга по договору строительного субподряда № 24/20 от 02.12.2020, пени в  размере 223 300 руб., начисленной за период с 26.02.2021 по 10.01.2022  

встречное исковое заявление о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью "Региональное управление строительства технологических  автомобильных магистралей" 210 000 руб. неустойки, начисленной за период с  01.01.2021 по 01.01.2022.  

третье лицо: ООО Управление дорожного хозяйства РБ (450078, 

<

...>), государственное казенное учреждение Управление дорожного  хозяйства РБ  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Региональное управление строительства технологических автомобильных  магистралей" удовлетворить частично.  

Взыскать с открытого акционерного общества Производственное  предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление  строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 633 750 руб. долга по договору строительного субподряда   № 24/20 от 02.12.2020, пени в размере 91 260 руб., начисленной за период с  20.08.2021-10.01.2022, а также 16 856 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований общества с  ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства  технологических автомобильных магистралей" отказать.  

Встречные исковые требования открытого акционерного общества  Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональное  управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества  Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) 210 000 руб. неустойки, начисленной за период с 12.01.202105.08.2021.  

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.  

В результате зачета удовлетворенных первоначальных и встречных  требований взыскать с открытого акционерного общества Производственное  предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление  строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 531 866 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональное  управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 4871 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова