АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-10196/2016

10 августа 2017 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 августа 2017 года Полный текст решения изготовлен 10 августа 2017 года 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.А. Бирюковой,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИИ  КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к Акционерному обществу «Уралмонтажкомплектавтоматика»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об изъятии имущества из чужого  незаконного владения,  

при участии в судебном заседании  

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от  

03.03.2017г., ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.2017г., 

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от  

14.11.2016г. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления  извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения  информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности  разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  обратилась в арбитражный суд с иском к Акционерному обществу  «Уралмонтажкомплектавтоматика» и просит истребовать из незаконного  владения АО «Уралмонтаискомилектавтоматика проектно-сметную и  исполнительную документацию по объекту «Газоснабжение села Большая  Грязнуха, Каменского района, Свердловской области», в том числе:  

переданную по акту проектную документацию: Общая пояснительная записка  84,12.11.000 - ПЗ -1 экз.; Технологические и конструктивные решения  84.12.11.000 ТКР -1 экз.; Сметная документация 84.12.11.000 - СД - 1 экз.;  Проект организации строительства 84.12.11.000 - ПОС - 1 экз.; Проект полосы  отвода 84.12.11.000 - ППО - 1 экз.; Отчет о выполнении инженерно- геодезических работах - 1 экз.; отчет о выполнении инженерно-геологических  работах - 1 экз.;Раздел Инженерно-технические мероприятия гражданской  обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  84.12.11,00 - ИТМ ГОЧС - 1 экз.; 9.Том № 6МОПБ-1 экз.; Расчетная схема  84.12,11.000 - CP - 1 экз.; Технический отчет об комплексных инженерных  изысканиях на объекте - I экз. (2 тома); ООС-1экз.; Программа 67-ТС-2011 - ИГЛ - 1 экз; Исполнительную документацию: Акты освидетельствования  геодезической основы; Акты разбивки осей; Акты на скрытые работы;  Исполнительные геодезические схемы; Акты лабораторных испытаний,  обследований, опробирований проведенных в процессе строительного контроля  лицом, осуществляющим строительство; Документы подтверждающие  проведение контроля за качеством применяемых материалов и изделий;  Паспорта и сертификаты на материалы и изделия; Журналы работ (общий и  специальный); Сертификаты и паспорта на материалы и оборудование.  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая  2016г. производство по делу № А60-10196/2016 приостановлено до вступления  в законную силу окончательного судебного акта по разрешению спора в рамках  дела № А60-49829/2015.  

 В соответствии со ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации появились основания для возобновления производства  по делу, а именно Постановлением Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 24.03.2017г. решение Арбитражного суда  Свердловской области от 13.12.2016г. оставлено без изменения. Таким образом,  судебный акт вступил в законную силу.  

 Определением от 06.04.2017г. назначено судебное заседание. 

 Истцом представлено письменное пояснение и дополнение к  письменному пояснению к исковому заявлению, ответчиком представлена  опись вложения о направлении документации в адрес истца. Истец просит  предоставить время для изучения документов.  

 Определением от 15.05.2017г. судебное разбирательство отложено. 

 Непосредственно в судебном заседании 26.06.2017г. истец передал  уточненный перечень истребованной документации в суд и ответчику.  Ответчик указал, что необходимо время для подготовки доводов по  уточненному перечню.  

 Кроме того, суд отмечает, что 15.06.2017г. состоялось судебное заседание  в кассационной инстанции в рамках дела № А60-49829/2015, в котором  находится часть документации в оригинале, истребуемой истцом в рамках  настоящего дела. Судом предложено ответчику запросить оригиналы  документов в рамках рассмотренного дела (ст.75 АПК РФ) и передать  оригиналы истцу (по перечню).  

Определением от 26.06.2017г. рассмотрение дела отложено. В судебном  заседании истец пояснил, что просит обязать ответчика представить три  журнала в отношении фактически выполненных работ: общий журнал работ,  журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, что отражено в протоколе  судебного заседания. Судом данное уточнение принято в порядке ст.49 АПК  РФ, в результате истец просит обязать передать следующую документацию:  

- Копии аттестационных документов работников выполняющих ГНБ.  - Строительный паспорт подземного газопровода высокого давления.  - Строительный паспорт надземного газопровода высокого давления.  - Строительный паспорт подземного газопровода низкого давления.  

- Строительный паспорт надземного газопровода низкого давления.  - Строительные паспорта на два ГРПШ.  

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы. 

- Акты освидетельствования скрытых работ на разработку грунта при  устройстве траншей, выравнивания дна траншеи, устройство песчаного  основания дна траншеи для прокладки труб газопроводов, укладку и сварку  труб газопровода в траншею, засыпка труб газопроводов песком с подбивкой  пазух, укладку провода спутника и сигнальной ленты, обратной засыпки  траншей с послойным уплотнением грунта, планировку грунта и проведение  благоустройства, бурение отверстий для фундаментов опор, устройство  щебеночного основания фундаментов опор, установку «стаканов» опор в  фундаменты, бетонирование фундаментов опор, устройство щебеночного  основания площадок для ГРПШ, бетонирование площадок для ГРПШ, заделку  концов футляров, устройство контрольных трубок, изоляцию битумом и лентой  стальных элементов подземных газопроводов, огрунтовку стального  газопровода и его опор.  

- Протоколы на прокладку газопровода методом ГНБ. Профили бурения. 

- Исполнительную геосъемку смонтированных газопроводов с указанием  диаметров труб и длины участков.  

- Схему разбивки. 

- Акты на очистку полости газопроводов, проложенных методом ГНБ.  

- Акты испытания газопроводов, проложенных методом ГНБ на  герметичность.  

- Копии протоколов механических испытаний стыковых соединений  стального газопровода.  

- Копии протоколов механических испытаний стыковых соединений  полиэтиленового газопровода.  

- Копии заключений по визуальному и/или измерительному контролю  стыковых соединений.  

- Копии заключений по радиологическому контролю сварных стыков.  - Схема сварных стыков газопровода.  

- Акт на проверку провода спутника полиэтиленового газопровода. - Справка о приемке изолирующих соединений ИФС. 

- Копия свидетельства об аттестации Лаборатории неразрушающего  контроля.  

 - Копия квалификационного удостоверения дефектоскописта.  

- Копия свидетельства об аккредитации Лаборатории разрушающего  контроля.  

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с РД 03-615-03 /РД.  

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с РД 03-615-03 /ЗН.  

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с РД 03-615-03 /НИ.  

- Копия паспортов на сварочное оборудование.  - Копия приказа о назначении сварщиков.  

- Копия приказа о присвоении маркировочных знаков (клейм).  - Копии протокола аттестации и удостоверения сварщиков.  

- Паспорта на 2 газорегуляторных пункта шкафного типа с основной и  резервной линией ГРПШ-05-2Н-1УХЛ.  

- Паспорта на Кран шаровый Ду32, Кран шаровый Ду50, Кран шаровый  ДуЮО, Кран шаровый Ду150, Кран шаровый Ду200.  

- Паспорта на подземные полиэтиленовые краны диаметрами 63,110,160  мм.  

- Паспорта на изолирующие соединения: Соединение изолирующее  фланцевое Ду32, Ру1 ,6МПа; Соединение изолирующее фланцевое Ду50,  Ру1,6МПа; Соединение изолирующее фланцевое Ду150, Ру1,6МПа; Соединение  изолирующее фланцевое Ду150, Ру1,6МПа; Соединение изолирующее  фланцевое Ду200, Ру1,6МПа  

- Копии сертификатов (паспортов качества) на трубы из полиэтилена  ГОСТ Р 50838-2009: ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63x5,8, ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x14,6,  ПЭ 80 ГАЗ SDR11 63x5,8, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 110x6,3, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6  160x9,1, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 225x12,8, ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10,0, ПЭ 100  ГАЗ SDR11 160x14,6.  

- Копии сертификатов (паспортов качества) на трубы из стали: Труба  57x3,5 ГОСТ 10704-91; Труба 108x4,0 ГОСТ 10704-91; Труба 159x4,5 ГОСТ  10704-91; Труба 219x5,0 ГОСТ 10704-91.  

- Копии сертификатов и паспортов на детали соединительные из  полиэтилена (заглушки, отводы, седловые отводы, переходы ПЭ/сталь,  переходы, тройники, муфты: Тройник ПЭ 100 SDR11 110x10,0; Седелочный  отвод электросварной ПЭ 100 SDR11 160x14,6-110x10,0; Редукционная муфта  ПЭ 100 SDR11 63x5,8-110x10,0; Отвод ПЭ 100 SDR11 63x5,8; Тройник ПЭ 100  SDR11 110x10,0 с закладными нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 160x14,6  с закладными нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 225x20,5 с закладными  нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 225x20,5-110x10,0 с закладными  нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11 63x5,8-110x10,0 с  закладными нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11 110x10,0- 160x14,6 с закладными нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11  160x14,6-225x20,5 с закладными нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 63x5,8 с  закладными нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 110x10,0 с закладными  

нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 160x14,6 с закладными нагревателями;  

Патрубок-накладка ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110-63; Патрубок-накладка ПЭ 100 ГАЗ  

SDR11 160-63; Тройник ПЭ 100 SDR11 63x5,8 с закладными нагревателями;  

Неразъемное-соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 63/50; Неразъемное- 

соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 110/108; Неразъемное-соединение  

полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 160/159; Неразъемное-соединение полиэтилен- 

сталь ПЭ 100 SDR11 225/219; 

- Копии сертификатов и паспортов на детали соединительные из стали:  

Отвод П 90 57x3,5; Заглушка П 32x3,0; Заглушка П 57x3,0; Заглушка П 108x4,0;  

Переход П 3-108x4,0-57x3,0; Переход П 3-159x4,5-57x3,0; Переход П 3-219x6,0- 

57x3,0; Отвод П90-108x4,0; Переход П 3-57x4,0-38x4,0. - Копию сертификата на провод-спутник. - Копию сертификата, паспорта на ленту сигнальную. - Копия сертификата качества на фланцы. - Копия сертификата качества на электроды. - Копия сертификата на грунтовку ГФ-021. - Копия сертификата на масляную краску ХВ-124. - Копия сертификата на праймер битумный. - Копия сертификата, паспорта на ленту поливинилхлоридную липкую. - Копия паспорта на песок. - Документ о качестве бетонной смеси. - Общий журнал работ. - Журнал сварочных работ.  - Журнал бетонных работ. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

20.08.2014 года между Администрацией Каменского городского округа  (заказчик) и АО «Уралмонтажкомплектавтоматика» (генподрядчик) на  основании результатов размещения заказа путем проведения открытого  аукциона в электронной форме, согласно протоколу подведения итогов №  0162300011214000012-3 от 28 июля 2014 года, заключен муниципальный  контракт № 65-АЭФ от 20.08.2014 г., в соответствии с условиями которого  Генподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы объекта:  «Газоснабжение села Большая Грязнуха, Каменского района, Свердловской  области» (далее - Объект), в установленные данным муниципальным  контрактом сроки, в соответствии с проектно-сметной документацией и ввести  объект в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты  выполненных строительно-монтажных работ.  

 Строительно-монтажные работы по строительству объекта:  «Газоснабжения села Большая Грязнуха, Каменского района, Свердловской  области», предусмотренные настоящим муниципальным контрактом,  техническим заданием, включают строительство газопроводов высокого и  низкого давления общей протяженностью 18,145 км., и ввод в эксплуатацию  

газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью 18,145 км в  селе Большая Грязнуха, Каменского района, Свердловской области. (п.1.2)  

Согласно п.1.3. Генподрядчик обязуется приступить к работе не  позднее 3 календарных дней после подписания муниципального контракта.  

 Строительно-монтажные работы, предусмотренные пунктом 1.2.  муниципального контракта, выполняются на Объекте Генподрядчиком за счет  федеральных, областных и средств местного бюджета, в соответствии с  техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ  (приложение № 1), календарным планом и графиком финансирования  подрядных работ (приложение № 2), расчётом затрат на выполнение  строительно-монтажных работ (приложение № 3) и календарным планом  строительно-монтажных работ (приложение № 4) Приложения № 1,2,3,4  согласовываются с Генподрядчиком, утверждаются Заказчиком и являются  неотъемлемой частью муниципального контракта (п.1.4).  

 Генподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с рабочим  проектом по объекту, указанному в п. 1.1 заключенного муниципального  контракта с момента подписания муниципального контракта и с окончанием  строительно-монтажных работ «01» февраля 2015 г. и обеспечить ввод объекта  в эксплуатацию до «28» февраля 2015 года (п.1.5).  

Отношения сторон регулируются положениями гл.37 Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 В рамках дела № А60-49829/2015 решением от 13.12.2016г., вступившим  в законную силу, установлено, что 04.08.2015 письмом № 01-25/3439  Администрация направила в адрес истца уведомление об одностороннем  расторжении муниципального контракта в связи с существенным нарушением  генподрядчиком условий контракта. В обоснование отказа Администрация  указала, что по состоянию на 04.08.2015 генподрядчиком выполнены работы на  сумму 23 635 048 руб. 62 коп. Работы оставшейся стоимостью 6 866 701 руб. 68  коп. не выполнены. 03.09.2015 Администрацией МО «Каменский городской  округ» принято решение № 01-25/3928 об одностороннем отказе от  муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения генподрядчиком  обязательств. Решение муниципального Заказчика об одностороннем отказе от  исполнения муниципального контракта получено генподрядчиком 09.09.2015 и  вступило в силу 19.09.2015. Отказ ответчика как заказчика от исполнения  контракта в одностороннем порядке является правомерным.  

Таким образом, подрядные отношения сторон прекратились. 

Истец в рамках настоящего дела просит истребовать у ответчика - АО  «Уралмонтаискомилектавтоматика исполнительную документацию по объекту  «Газоснабжение села Большая Грязнуха, Каменского района, Свердловской  области» (в редакции перечня документации, с уточнением от 26.06.2017г.).  

В силу положений п.3 ч.4 ст.170 АПК РФ суд применяет нормы закона и  иных нормативных правовых актов, которыми регулируются спорные  отношения.  

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все собранные  по делу доказательства, заслушав доводы истца, ознакомившись изложенной в  отзыве позицией ответчика, суд пришел к выводу, что исковые требования  законны, обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами (ст. 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в силу этого  подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 4.2.21 муниципального контракта генподрядчик  обязуется осуществлять строительный контроль, входной контроль  материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствие с СП  48.13330.2011/СНиП 12-01-04 «Организация строительства» и постановлением  Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010г. N 468 «О порядке проведения  строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и  капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального  строительства»  

Сертификаты и технические свидетельства на материалы, конструкции и  изделия должны быть заверены оригинальной печатью производителя или  официального продавца. Неотъемлемой частью сертификатов и технических  свидетельств являются протоколы испытаний. Генподрядчик должен проверять  наличие соответствующей информации в официальных реестрах о  сертификатах и технических свидетельствах в соответствующих сайтах.  

Представить Заказчику сертификаты соответствия, используемые при  выполнении работ материалы и оборудование, акты скрытых работ и другую  техническую документацию по Объекту.  

Согласно п. 4.2.23 муниципального контракта по окончании  строительства объекта Генподрядчик обязан: выполнить исполнительную  геодезическую съемку построенного объекта произведенную в  Государственной системе координат и высот, в которых производились  инженерно - геодезические изыскания, и составлена проектная документация  на строительство. Она должна отображать расположение построенного объекта,  расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах  земельного участка; Исполнительная съемка на бумажных носителях - 2  экземпляра и в электронном виде (таблицы и графическая часть - Microsoft  Word, текстовая часть-«AutoCAD») - 1 CD-диск предоставляется заказчику.  Предоставить один экземпляр геодезической сьемки в комитет по архитектуре  и градостроительству Администрации Каменского городского округа.  

Согласно п.5.4.муниципального контракта Подрядчик передает  Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством  объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном  СНиП 3.01.04-87, ст. 55 Градостроительного Кодекса, и в соответствии с РД-11- 02-2006 «Состав исполнительной документации» представляет документацию,  подтверждающую готовность Объекта к осмотру приемочной комиссией: акт  приемки Объекта капитального строительства; документ, подтверждающий  соответствие Объекта проектной документации; справки об исполнении  технических условий, подписанные,-представителями сетевых организаций  

(акты технической готовности); исполнительные съемки Объекта.  Генподрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты  документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.  

В соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если  между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто  соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными  являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или  иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров  данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению  одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Таким образом, включенные в договор условия являются обязательными  для сторон его подписавших, в т.ч. в отношении указанных в договоре  технических норм и правил.  

Как усматривается из материалов дела, Администрация МО «Каменский  городской округ» письмом № 01-25/3641 от 17.08.2015 года обращалась к  

АО «Уралмонтажкомплектавтоматика» с требованием о предоставлении  документов в добровольном порядке, однако документы в соответствующем  фактически выполненным работам ответчиком не представлены.  

В соответствии со статьей 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику  вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или  иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено  договором либо характер информации таков, что без нее невозможно  использование результата работы для целей, указанных в договоре.  

Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 утверждены Требования к  составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и  требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций,  участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).  

Пунктом 2 названных Требований предусмотрено, что настоящий Порядок  определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального  строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования  работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.  

Ответчик, являясь обязанным лицом, доказательств передачи спорных  документов истцу не представил.  

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского Кодекса РФ обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или  иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, и только  надлежащее исполнение прекращает обязательство.  

 Поскольку судом установлена обязанность ответчика передать истцу  необходимую техническую документацию, а также то, что данная обязанность  ответчиком не исполнена, требования истца подлежат удовлетворению.  

 Доводы ответчика при указанных, выше перечисленных обстоятельствах,  судом отклонены. Надлежащие доказательства передачи исполнительной  документации по указанному истцом перечню в редакции уточнений от  26.06.2017г. не представлены. Доводы ответчика относительно того, что  указанные истцом РД носят рекомендательный характер, судом отклонены,  учитывая условия контракта и положения ст.432 ГК РФ, специфику  выполненных работ. также судом учтены доводы истца о том, что в случае  утери какой-либо документации по выполненным работам такая документация  может быть восстановлена.  

С учетом изложенного требование истца об обязании ответчика передать  исполнительную документацию на фактически выполненные работы,  оформленную в соответствии с условиями муниципального контракта № 65 – АЭФ от 20.08.2014г. по перечню (в редакции от 26.06.2017г.) подлежит  удовлетворению, судом определен разумный срок для передачи документации -  в течение одного месяца с момента вступления решения в силу.  

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика  непосредственно в доход федерального на основании ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец освобожден  от уплаты госпошлины.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд   

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.  

2. Обязать Акционерное общество «Уралмонтажкомплектавтоматика» в  

течение одного месяца с момента вступления решения в силу передать  

Администрации Каменского городского округа исполнительную документацию  

на фактически выполненные работы, оформленную в соответствии с условиями  

муниципального контракта № 65 –АЭФ от 20.08.2014г. по следующему перечню  

(в редакции от 26.06.2017г.): 

- Копии аттестационных документов работников выполняющих ГНБ.  - Строительный паспорт подземного газопровода высокого давления.  - Строительный паспорт надземного газопровода высокого давления.  - Строительный паспорт подземного газопровода низкого давления.  

- Строительный паспорт надземного газопровода низкого давления.  - Строительные паспорта на два ГРПШ.  

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы. 

- Акты освидетельствования скрытых работ на разработку грунта при  

устройстве траншей, выравнивания дна траншеи, устройство песчаного  

основания дна траншеи для прокладки труб газопроводов, укладку и сварку  

труб газопровода в траншею, засыпка труб газопроводов песком с подбивкой  

пазух, укладку провода спутника и сигнальной ленты, обратной засыпки  

траншей с послойным уплотнением грунта, планировку грунта и проведение  

благоустройства, бурение отверстий для фундаментов опор, устройство  

щебеночного основания фундаментов опор, установку «стаканов» опор в  

фундаменты, бетонирование фундаментов опор, устройство щебеночного  

основания площадок для ГРПШ, бетонирование площадок для ГРПШ, заделку  

концов футляров, устройство контрольных трубок, изоляцию битумом и лентой  

стальных элементов подземных газопроводов, огрунтовку стального  

газопровода и его опор. - Протоколы на прокладку газопровода методом ГНБ. Профили бурения. 

- Исполнительную геосъемку смонтированных газопроводов с указанием  

диаметров труб и длины участков. - Схему разбивки. 

- Акты на очистку полости газопроводов, проложенных методом ГНБ.  

- Акты испытания газопроводов, проложенных методом ГНБ на  

герметичность. 

- Копии протоколов механических испытаний стыковых соединений  

стального газопровода. 

- Копии протоколов механических испытаний стыковых соединений  

полиэтиленового газопровода. 

- Копии заключений по визуальному и/или измерительному контролю  

стыковых соединений. 

- Копии заключений по радиологическому контролю сварных стыков.  - Схема сварных стыков газопровода.  

- Акт на проверку провода спутника полиэтиленового газопровода.  - Справка о приемке изолирующих соединений ИФС.  

- Копия свидетельства об аттестации Лаборатории неразрушающего  

контроля. 

 - Копия квалификационного удостоверения дефектоскописта.  

- Копия свидетельства об аккредитации Лаборатории разрушающего  

контроля. 

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  

в соответствии с РД 03-615-03 /РД. 

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  

в соответствии с РД 03-615-03 /ЗН. 

- Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки  

в соответствии с РД 03-615-03 /НИ. 

- Копия паспортов на сварочное оборудование.  - Копия приказа о назначении сварщиков.  

- Копия приказа о присвоении маркировочных знаков (клейм).  - Копии протокола аттестации и удостоверения сварщиков.  

- Паспорта на 2 газорегуляторных пункта шкафного типа с основной и  

резервной линией ГРПШ-05-2Н-1УХЛ. 

- Паспорта на Кран шаровый Ду32, Кран шаровый Ду50, Кран шаровый  

ДуЮО, Кран шаровый Ду150, Кран шаровый Ду200.  

- Паспорта на подземные полиэтиленовые краны диаметрами 63,110,160  мм.  

- Паспорта на изолирующие соединения: Соединение изолирующее  фланцевое Ду32, Ру1 ,6МПа; Соединение изолирующее фланцевое Ду50,  Ру1,6МПа; Соединение изолирующее фланцевое Ду150, Ру1,6МПа; Соединение  изолирующее фланцевое Ду150, Ру1,6МПа; Соединение изолирующее  фланцевое Ду200, Ру1,6МПа  

- Копии сертификатов (паспортов качества) на трубы из полиэтилена  ГОСТ Р 50838-2009: ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63x5,8, ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x14,6,  ПЭ 80 ГАЗ SDR11 63x5,8, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 110x6,3, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6  160x9,1, ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 225x12,8, ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10,0, ПЭ 100  ГАЗ SDR11 160x14,6.  

- Копии сертификатов (паспортов качества) на трубы из стали: Труба  57x3,5 ГОСТ 10704-91; Труба 108x4,0 ГОСТ 10704-91; Труба 159x4,5 ГОСТ  10704-91; Труба 219x5,0 ГОСТ 10704-91.  

- Копии сертификатов и паспортов на детали соединительные из  полиэтилена (заглушки, отводы, седловые отводы, переходы ПЭ/сталь,  переходы, тройники, муфты: Тройник ПЭ 100 SDR11 110x10,0; Седелочный  отвод электросварной ПЭ 100 SDR11 160x14,6-110x10,0; Редукционная муфта  ПЭ 100 SDR11 63x5,8-110x10,0; Отвод ПЭ 100 SDR11 63x5,8; Тройник ПЭ 100  SDR11 110x10,0 с закладными нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 160x14,6  с закладными нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 225x20,5 с закладными  нагревателями; Тройник ПЭ 100 SDR11 225x20,5-110x10,0 с закладными  нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11 63x5,8-110x10,0 с  закладными нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11 110x10,0- 160x14,6 с закладными нагревателями; Редукционная муфта ПЭ 100 SDR11  160x14,6-225x20,5 с закладными нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 63x5,8 с  закладными нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 110x10,0 с закладными  нагревателями; Отвод ПЭ 100 SDR11 160x14,6 с закладными нагревателями;  Патрубок-накладка ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110-63; Патрубок-накладка ПЭ 100 ГАЗ  SDR11 160-63; Тройник ПЭ 100 SDR11 63x5,8 с закладными нагревателями;  Неразъемное-соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 63/50; Неразъемное- соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 110/108; Неразъемное-соединение  полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR11 160/159; Неразъемное-соединение полиэтилен- сталь ПЭ 100 SDR11 225/219;  

- Копии сертификатов и паспортов на детали соединительные из стали:  Отвод П 90 57x3,5; Заглушка П 32x3,0; Заглушка П 57x3,0; Заглушка П 108x4,0;  Переход П 3-108x4,0-57x3,0; Переход П 3-159x4,5-57x3,0; Переход П 3-219x6,0- 57x3,0; Отвод П90-108x4,0; Переход П 3-57x4,0-38x4,0.  

- Копию сертификата на провод-спутник. - Копию сертификата, паспорта на ленту сигнальную. - Копия сертификата качества на фланцы. - Копия сертификата качества на электроды. - Копия сертификата на грунтовку ГФ-021. - Копия сертификата на масляную краску ХВ-124. 

- Копия сертификата на праймер битумный. - Копия сертификата, паспорта на ленту поливинилхлоридную липкую. - Копия паспорта на песок. - Документ о качестве бетонной смеси. - Общий журнал работ. - Журнал сварочных работ.  - Журнал бетонных работ. 

 2. Взыскать с Акционерного общества  «Уралмонтажкомплектавтоматика» в доход бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.  

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная  жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.  

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа  канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел»  в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату,  исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по  юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о  вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о  выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление  должно поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в  документе «Дополнение».  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит  апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке  упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после  вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная  информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена  в карточке дела «Дополнение».  

Судья Л.А. Бирюкова