АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 634050 пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 (резолютивная часть)

Дело № А67-3191/2019

г. Томск

19 июня 2019 года

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.В. Панкратовой, при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (634034, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска  (634050, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  о признании незаконным отказа в продлении разрешения на строительство от 05.02.2019   № 01-01-19/612,  

третьи лица: 

(1) ООО «Азгард», (2) ООО «Комплект», (3) ООО «Транском», (4) ООО «Мастерпласт»,  (5) ФИО2, (6) ФИО3;  

при участии в заседании: 

от заявителя – ФИО4, доверенность от 15.08.2018; ФИО5, доверенность  от 20.10.2018, ФИО6, доверенность от 20.09.2018;  

от ответчика – ФИО7, доверенность от 22.08.2018; ФИО8, доверенность от  06.06.2019;  

от третьих лиц: (1) ФИО9, решение от 27.10.2017; (2) ФИО10,  доверенность от 01.12.2018; (4) ФИО11, доверенность от 08.02.2019; (5)  ФИО3 (паспорт);  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 Решение Департамента архитектуры и градостроительства администрации Города  Томска № 01-01-19/612 от 05.02.2019 об отказе во внесении изменений в разрешение на  строительство № RU 70301000-017-К/11, проверенное на соответствие положениям  Градостроительного кодекса Российской Федерации, признать незаконным и отменить.  

Обязать Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города  Томска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Общества с  ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» путем внесения изменений в  разрешение на строительство № RU 70301000-017-К/11 в части продления срока действия  разрешения на строительство согласно обращения Заявителя от 21.01.2019.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Н.В. Панкратова