2/2020-22044(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А39-722/2020

город Саранск

13 мая 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Бобкиной С.П., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Князькиным А.Д.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания»  

к государственному казенному учреждению «Управление капитального  строительства Республики Мордовия»  

о взыскании неустойки в сумме 382892 рублей 34 копеек, участники процесса не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

взыскать с государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Республики Мордовия» (

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата регистрации – 17.09.2002) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации – 06.08.2010) неустойку в сумме 382892 рублей  34 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10331 рубля.  

Взыскать с государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Республики Мордовия» (Республика Мордовия,  

г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, оф. 222, ОГРН 1021300973781,  ИНН 1326134450, дата регистрации – 17.09.2002) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 327 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.П. Бобкина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 8:46:18

Кому выдана Бобкина Светлана Петровна