АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-11284/2023

г. Уфа

21 мая 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зайнуллиной  А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой  организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств  застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Трест  «Башгражданстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 57 126 503  руб. 98 коп. (с учетом уточнений исковых требований)  

Третье лицо общество с ограниченной ответственностью "Технический заказчик  фонда развития территорий" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан  по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед  участниками долевого строительства удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башгражданстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации Фонд  Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных  банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/17 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,  

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/18 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,  

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/19 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,  

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/20 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000  руб.,расходы по оплате государственной пошлины в размере 118 984 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башгражданстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета сумму  государственной пошлины в размере 81 016 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме)  через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П. Кузнецов