1191_574350 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-13535/2019

26 августа 2020 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании материалы дела по иску МКУ УКС Администрации г. Ялты  Республики Крым к Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012»,  при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора – Администрации г. Ялты Республики Крым, ИП ФИО3, о  взыскании денежных средств,  

по встречному исковому заявлению ООО «ФИО2 2012» к МКУ УКС  Администрации г. Ялты Республики Крым о взыскании задолженности  

с участием представителей участников процесса: от истца (по первоначальному исковому заявлению) – не явился; 

от ответчика (по первоначальному исковому заявлению) – ФИО4, представитель  по доверенности б/н от 11.10.2019г.;  

от третьих лиц – не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения  Управление капитального строительства Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) пеню в размере 301 119.33 руб..  

3. В удовлетворении оставшейся части иска отказать 4. Встречный иск удовлетворить частично. 

5. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управление капитального  строительства Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 820 869.73 руб., пеню за  период с 22.02.2018 по 25.10.2019 в размере 50 004.65 руб., производить исчисление пени на  сумму основного долга, исчисленную из расчета одна трехсотая действующей на дату  уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 26.10.2019  по день фактического исполнения обязательств, а также расходы по оплате государственной  пошлины в размере 19 869.00 руб..  

5. В удовлетворении оставшейся части встречного иска отказать. 

6. Произвести взаимозачет встречных требований, в результате которого взыскать с  Муниципального казенного учреждения Управление капитального строительства  Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) всего 569 755.05 руб..  

7. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 488.00 руб..  

8. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

9. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд  (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Судья Ю. А. Радвановская