Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-7505/2021

г. Петрозаводск

16 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2023 года.  

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2023 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Киселева О.В.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыбалкиной Т.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Импульс» о взыскании  1 852 164 руб. 99 коп.,

При участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, полномочия подтверждены доверенностью  от  14.08.2023, личность установлена на основании предъявленного паспорта (диплом, подтверждающий наличие высшего юридического образования № 5142 от 03.07.2015);

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом, 

установил:

казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (далее - истец, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Импульс» (далее - ответчик, ООО Строительная компания «Импульс») о взыскании 1 674 249 руб. 96 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Исковые требования в процессе рассмотрения неоднократно уточнялись. В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству истца приняты к рассмотрению исковые требования от 31.05.2023 года.

Исковые требования обоснованы ссылками на статью 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 19.09.2022 производство по указанному делу было приостановлено до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу № А26-913/2022.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 18.11.2022 по делу № А26-913/2022, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2023, исковые требования КУ РК «УКС РК» к ООО СК «Импульс» удовлетворены в полном объеме.

05.05.2023 определением Арбитражного суда Республики Карелия производство по делу № А26-7505/2021 возобновлено.

Ответчик исковые требования не признал представил в материалы дела отзыв и дополнительные пояснения. Указал, что невозможно определить период просрочки, а также сумму исковых требований, так как по делу А26-913/2022 истцу может быть отказано в удовлетворении требований. Ссылается на наличие заключенного мирового соглашения по делу А26-11357/2019.

Ответчик надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела, явку представителей в судебное заседание не обеспечил.

 Суд рассматривает дело в судебном заседании в отсутствие представителя ответчика по правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав  материалы дела, оценив, представленные доказательства,  правовые позиции сторон по существу спора, суд приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что Арбитражным судом  Республики Карелия дело А26-11357/2019 рассматривалось исковое требование Учреждения о взыскании с ООО Строительная компания «Импульс» неосвоенного аванса в сумме 4 968 310 руб. В процессе рассмотрения дела стороны урегулировали спор путем заключения мирового соглашения.

Согласно п.п. 1, п.1  Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139-141Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора по арбитражному делу № А26-11357/2019 в части исковых требований о взыскании 4 968 310 руб. авансового платежа.

На основании п.3 мирового соглашения сумму задолженности в размере 4 968 310 руб. ответчик обязуется погасить путем передачи в собственность истца имущества, закупленного ответчиком в рамках исполнения Контракта, по акту приема-передачи строительных материалов и оборудования (Приложение № 1 к настоящему мировому соглашению) в течение 10 рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 18.11.2022  (оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций) взыскано с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Импульс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>): - в пользу казенного учреждения Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 4 332 090 руб. 41 коп. неосвоенного аванса.

В рамках рассматриваемого спора истец просит взыскать с ответчика  проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 1 072 365 руб. 21 коп., начисленные на сумму 4 968 310 руб. неотработанного аванса, за период с 31.08.2018 (дата с которой контракт считается расторгнутым) по 09.02.2022 (дата утверждения мирового соглашения по делу А26-11357/2019), взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 1 489 075 руб.75 коп., начисленные на сумму 4 332 090 руб. 41 коп., за период с 31.08.2018 (дата, с которой контракт считается расторгнутым)  по 31.05.2023 (дата подачи настоящих уточнений).

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 18.08.2021 № 3058/УКС-и, которая осталась без удовлетворения. 

Указанные выше обстоятельства послужили основанием для обращения истца с исковыми требованиями. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд дела, арбитражный суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично в силу следующего.Факты наличия и размера задолженности установлены вступившими в законную силу решениями судов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (часть 3 статьи 395 ГК РФ). 

Расчет процентов проверен судом, суд отмечает, что согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев (с 01.04.2022 до 01.10.2022).

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению требование о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет исковые  требования частично, отказывает в части взыскания пени за период с 01.04.2022 по 01.10.2022.  .

Истцом заявлено требование о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки на сумму долга 4 332 090 руб. 41 коп. с 05.09.2023 по день его фактической уплаты

 В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Согласно пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Устанавливая сумму процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на их взыскание до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). День фактического исполнения обязательства, в частности день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 05.09.2023 по день фактического исполнения обязательства подлежит удовлетворению, с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующей периоды.

Ответчиком заявлено, ходатайство о злоупотреблении истцом пределов осуществления гражданских прав согласно ст. 10 ГК РФ, суд рассмотрев ходатайство отказывает в его удовлетворении, в виду отсутствия процессуальных оснований. 

В рассматриваемом случае истец воспользовался правами предусмотренными нормами АПК РФ и действующим законодательством. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Импульс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Бюджетного учреждения Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 2 417 888,41 руб., в том числе:

- 1 072 365,21 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 31.08.2018 по 09.02.2022 на сумму 4 968 310,00 руб. неотработанного аванса;

- 1 030 823,57 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 31.08.2018 по 31.03.2022 на сумму 4 332 090,41 руб.;

- 314 699,63 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 02.10.2022 по 04.09.2023 на сумму 4 332 090,41 руб.;

а также проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащие начислению на сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 4 332 090,41 руб. начиная с 05.09.2023 по день фактического исполнения обязательства.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Импульс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 33 800 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

  Судья

Киселева О.В.