РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-159370/22-22-1224

г. Москва

07 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 07 апреля 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривушиной Е.Е.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ПАО "МОЭК" к ПАО "ПИК СЗ" о взыскании 4 292 801 руб. 02 коп.

при участии представителей

от истца: ФИО1 по дов. от 01.12.2022 г., диплом регистрационный номер ИПиНБ-2018-0268.

от ответчика: ФИО2 по дов. от 08.12.2020 г., диплом регистрационный номер 1365.

УСТАНОВИЛ:

ПАО "МОЭК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО "ПИК СЗ" о взыскании 4 292 801 руб. 02 коп.

Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении, ссылается на представленные доказательства. Ответчик с заявленными требованиями не согласен. Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ПАО «МОЭК» (Исполнитель) и ПАО «ПИК СЗ» (Заказчик) заключен договор от 26.08.2016 № 10-11/16-884 о подключении к системам теплоснабжения объектов комплексной застройки (далее -Договор) объектов капитального строительства: 1-я очередь строительства (Этап № 1): объект 1: Корп. 1.8 ж/д; 2-я очередь строительства (Этап № 2): объект 1: Корп. 1.4/1 ж/д: 3-я очередь строительства (Этап № 3): объект 1: Корп. 1.4/2 ж/д: 4-я очередь строительства (Этап № 4): объект 1: Корп. 1.7/1 ж/д; 5-я очередь строительства (Этап № 5): объект 1: Корп. 1.7/2 ж/д; 6-я очередь строительства (Этап № 6): объект 1: Корп. 1.9/1 ж/д; 7-я очередь строительства (Этап № 7): объект 1: Корп. 1.14 ДОУ, расположенных по адресу: вблизи д. Столбово, уч. 27. корп. 1.8, 1.4/1. 1.4/2. 1.7/1, 1.7/2. 1.9 1. 1.14, согласно которому Исполнитель обязуется осуществить подключение Объекта к системам теплоснабжения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в договоре.

В соответствии с п.п. 4.1.4.2. Договора (в редакции дополнительного соглашения от 14.11.2018 № 3. дополнительного соглашения от 15.01.2020 № 5) плата за подключение составляет 151 706 281.77 руб. и подлежит оплате в следующем порядке:

1 -й этап: 20 231 557,14 руб., в т.ч. НДС (18%); 2-й этап: 26 235 355.36 руб.. в т.ч. НДС (18%); 3-й этап: 25 852 822.83 руб., в т.ч. НДС (18%); 4-й этап: 26 570 071.32 руб., в т.ч. НДС (18%); 5-й этап: 17 061 635.75 руб., в т.ч. НДС (18%); 6-й этап: 27 000 420.38 руб., в т.ч. НДС (18%); 7-й этап: 8 608 512.02 руб.. в т.ч. НДС (18%).

-    первый платеж в размере 34 186 370.40 руб., в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 дней с даты заключения Договора (не позднее 10.09.2016);

-    второй платеж в размере 113 954 568.01 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 90 дней с даты заключения Договора (не позднее 24.11.2016), но не позднее даты фактического подключения;

-    456 455.21 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 1 этапа строительства (не позднее 27.09.2018);

-    591 910.18 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 2 этапа строительства (не позднее 27.09.2018);

-    583 279.66 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 3 этапа строительства (не позднее 21.09.2018)

-    599 461.89 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 4 этапа строительства (не позднее 27.09.2018):

-    384 936.88 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 5 этапа строительства (не позднее 27.09.2018):

-    609 171.23 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 6 этапа строительства (не позднее 27.09.2018);

-    194 221.34 руб.. в т.ч. НДС (18%) - в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 7 этапа строительства (не позднее 26.09.2019);

-    оставшаяся доля платы за подключение в размере 145 906.97 руб. в т.ч. НДС (20%) - в течение 15 дней со дня подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения в отношении объектов 7 этапа строительства (не позднее 26.09.2019);

По ряду платежей (в т.ч. в редакции дополнительного соглашения № 2 от 15.12.2017 и дополнительного соглашения № 5) заявителем нарушены сроки оплаты: платеж в размере 113 954 568,01 руб. внесен 16.03.2017: платеж в размере 6 074 014,41 руб. (этапы 1-6) внесен 18.10.2018: платеж в размере 340 128.31 руб. (этап 7): из которых платеж в размере 194 221.34 руб. внесен 15.11.2019. платеж в размере 145 906.97 руб. внесен 20.12.2019;

В соответствии с пунктом 5.3 Договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы платы за подключение, за каждый день неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору, но не более 5% от стоимости подключения по Договору.

Вследствие просрочки исполнения обязательств по оплате поставленных энергоресурсов Ответчику начислена неустойка за период с 25.11.2016 по 16.03.2017 г. в размере 4 254 303 руб. 87 коп., с 22.09.2018 г. по 27.09.2018 г. в размере 1 647 руб. 73 коп., с 28.09.2018 г. по 18.10.2018 г. в размере 31 888 руб. 58 коп., 27.09.2019 г. по 27.10.2019 г. в размере 2 460 руб. 26 коп., с 28.10.2019 г. по 15.11.2019 г. в размере 1 400 руб. 19 коп., с 16.11.2019 г. по 15.12.2019 г. в размере 948 руб. 40 коп., с 16.12.2019 г. по 20.12.2019 г. в размере 151 руб. 99 коп. Общий размер неустойки составил 4 292 801,02 руб.

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия с требованием погасить задолженность по Договору и выплатить неустойку. Требование оставлено без удовлетворения.

Однако, ответчиком заявлено о несогласии с заявленным иском и пропуске срока исковой давности.

Согласно ст. 196 ГК РФ Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Исковое заявление направлено почтой России в Арбитражный суд города Москвы 22.07.2022 года.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что срок исковой давности истцом пропущен частично за период до 22.07.2019 г. и подлежит взысканию неустойка в размере 4 960 руб. 84 коп.

Судебные расходы, согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 309-310, 330, 785 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167 - 171 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО "ПИК СЗ" в пользу ПАО "МОЭК" 4 960 руб. 84 коп. неустойки, а также взыскать 2 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении заявленных требований в остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                      В. Э. Козловский