АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-28234/2017

26 января 2018 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 25 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 26 января 2018 года 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Сидоровой Ю.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...>, материалы дела по исковому заявлению муниципального  унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов

к обществу с ограниченной ответственностью «Облстройиндустрия»                             (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов

о взыскании задолженности по договору №1564 от 16.12.2016г. о подключении (технологическом присоединении) по 2-му платежу в размере 1 096 344 руб. 10 коп., неустойки за период с 17.03.25017г. по 09.11.2017г. в размере 112 344 руб. 82 коп., 

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности №01/25 от 09.01.2017г., ФИО3 по доверенности №12/31727 от 28.12.2017г.;  от ответчика – ФИО4 по доверенности №12/2017 от 07.12.2017г.,

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовводоканал» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Облстройиндустрия» о взыскании задолженности по договору №1564 от 16.12.2016г. о подключении (технологическом присоединении) по 2-му платежу в размере 1 096 344 руб. 10 коп., неустойки по договору №1564 от 16.12.2016г. за период с 17.03.2017г. по 09.11.2017г. в размере 119 592 руб. 87 коп.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от МУПП «Саратовводоканал» поступило заявление об уточнении исковых требований в части взыскания неустойки, согласно которому истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 17.03.2017г. по 09.11.2017г. в размере 112 344 руб. 82 коп.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уменьшения исковых требований приняты арбитражным судом, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

18 января 2018 года в судебном заседании, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 25 января 2018 года 14 час. 50 мин. 25 января 2018 года перерыв продлен до 17 час. 30 мин. текущего дня. По истечении перерыва судебное заседание было продолжено.

Исковые требования МУПП «Саратовводоканал» основаны на ненадлежащем исполнении ООО «Облстройиндустрия» обязательств по договору №1564 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 16.12.2016г.

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил, что в силу части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к рассмотрению спора по имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между МУПП «Саратовводоканал» (Организация ВКХ) и ООО «Облстройиндустрия» (Заказчик) был заключен договор №15464 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 16.12.2016г.

Согласно условиям указанного договора, Организация ВКХ обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта Заказчика – «Многоэтажный жилой дом (от 6 надземных этажей и выше). Жилой дом №1 (по генплану) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020631:300 по адресу: 

<

...> Заводском районе г.Саратова» (Объект) – и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) от 19.07.2016г. №07/13588 (Условия подключения) объекта (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью договора о подключении, подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия подключения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно Приложению №4 составляет 2 192 688 руб. 20 коп., в том числе НДС 18% - 334 477 руб. 86 коп.

Заказчик вносит указанную плату в следующем порядке: 

- 328 903 руб. 23 коп. (15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора;

- 1 096 344 руб. 10 коп. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения);

- 767 440 руб. 87 коп. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания Сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий.

Оплата подключения (технологического присоединения) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет или по соглашению Сторон любым другим не запрещенным законом способом.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №2551/12 от 10.07.2012г., определении Высшего Арбитражного Суда РФ №ВАС-10264/13 от 21.10.2013г. договор технологического присоединения относится к особым видам договоров и не является ни договором подряда, ни договором на оказание услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

Правоотношения, возникающие в сфере водоснабжения и водоотведения, с 01.01.2013 регулируются Федеральным законом от 07.12.2013г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Частью 1 статьи 18 указанного Федерального закона подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также – подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Договор №85 от 05.03.2015г. о подключении (технологическом присоединении) к центральной системы водоотведения  соответствует типовому договору, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». 

Пунктом 5.1. указанного договора (Приложение №4)  в соответствии с распоряжением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области №48/24-р от 07.10.2016г. установлен размер платы за подключение (технологическое присоединение), которая составляет 2 192 688 руб. 20 коп., в том числе НДС 18 % - 334 477 руб. 86 коп. 

Как следует из указанного распоряжения, плата за подключение установлена на выполнение следующих мероприятий  (без учета НДС):  

- подготовка и выдача условий подключения 1 427 руб. 46 коп.; 

- подготовка технического задания в размере 3 937 руб. 65 коп.; 

- определение видов и объемов работ в размере 8 346 руб. 00 коп.;

- определение стоимости мероприятий по проектированию и строительству водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей до точки подключения в размере 7 541 руб. 02 коп.; 

- расходы по проектированию и строительству водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения до точки подключения в размере 1 457 711 руб. 93 коп.;

- расходы на проведение экспертизы комплекса сметной документации в                       ООО «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе» в размере 6 300 руб. 00 коп.; 

- надзор в ходе строительства 6 082 руб. 98 коп.;

- проверка выполнения заявителем условий подключения, составление акта о готовности сетей и объекта к подключению 2 435 руб. 32 коп.;

- налог на прибыли в размере 364 427 руб. 98 коп.

Согласно пункту 5.2. указанного договора, пункту 98 Постановления            Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту Правила …) плата за подключение вносится в следующем порядке:

- 328 903 руб. 23 коп. (15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора;

- 1 096 344 руб. 10 коп. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения);

- 767 440 руб. 87 коп. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания Сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий.

МУПП «Саратовводоканал» приступило к исполнению обязательств, а именно: подготовило и выдало условия подключения №07/3588 от 19.07.2016г.; подготовило техническое задание для подключения к системам водоснабжения и водоотведения; определило виды и объемы работ; определило стоимость мероприятий по проектированию и строительству водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей до точки подключения;  провело экспертизу комплекта сметной документации в ООО «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе».

Однако, ответчиком обязательства по внесению второго платежа исполнены не были. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Учитывая, что МУПП «Саратовводоканал» приступило к исполнению договора №1564 от 16.12.2016г. о подключении (технологическом присоединении) Арбитражный суд считает требования в части взыскания платы  по первому и второму платежам в размере                      1 096 344 руб. 10 коп. обоснованными.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

Как следует из статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Неустойка выступает не только одним из способов обеспечения исполнения обязательства, но и мерой гражданско-правовой ответственности. 

В соответствии с пунктом 7.2. договора о подключении, пункту 98 Постановления   Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ответчиком по оплате истец вправе потребовать от ответчика уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Согласно представленными истцом расчету, размер неустойки за период с 17.03.2017г. по 09.11.2017г. составляет 112 344 руб. 82 коп.

Судом расчет неустойки проверен и признан верным.

Таким образом, исковые требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Определением суда от 24 ноября 2017 года о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания МУПП «Саратовводоканал» была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Облстройиндустрия»        (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, в пользу муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, задолженность по договору №15464 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 16.12.2016г. по 2-му (50% платы за подключение) платежу в размере 1 096 344 руб. 10 коп., неустойку по договору №15464 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 16.12.2016г. за период с 17.03.2017г. по 09.11.2017г. в размере 112 344 руб. 82 коп., а всего 1 208 688 руб. 92 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Облстройиндустрия»           (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 25 087 руб. 00 коп.

Выдать исполнительные листы после вступления решения арбитражного суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом решения.

Судья                                          Ю.И. Сидорова