АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж «17» октября 2024 г. Дело № А14-269/2024 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,  при ведении протокола судебного заседания судьей Кострюковой И.В. (с согласия  участников процесса),  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к Акционерному обществу «РЖДСтрой», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании 86 271 руб. 33 коп. неустойки; 107 000 руб. судебных расходов на оплату услуг  представителя  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «РЖДСтрой», г. Москва (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 86 271 руб. 33 коп. неустойки за период с 04.10.2022 по 12.12.2023; 51 451 руб. судебных расходов.  

В удовлетворении остальной части судебных расходов отказать.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета 3 894 руб.  излишне уплаченной госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья И.В. Кострюкова