39_10926355 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-68896/20

11 мая 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску заявлению  ООО "ЭКОСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "СУ-7"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 800 000 рублей 20 копеек в части возврата  ранее перечисленного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 36  907 рублей 10 копеек, неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от  12.11.2019 № 12/11/1 в размере 1 100 044 рублей 51 копеек, об обязании вернуть ранее переданный  строительный материал на общую сумму 1 869 066 рублей 86 копеек или компенсировать его  стоимость, о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей 00 копеек,  

по встречному иску ООО "СУ-7" к ООО "ЭКОСТРОЙ" о взыскании задолженности в размере 1 685  393 руб. 05 коп., штрафа в размере 697 751 руб. 46 коп., процентов за неправомерное удержание  денежных средств в размере 81 383 руб. 69 коп., а также штраф с 01.04.2021 г. до даты фактического  исполнения судебного решения в размере 1 685 руб. 39 коп. за каждый день просрочки,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО "СУ-7"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  "ЭКОСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 2 800  000 руб. 20 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 36 907 руб. 10  коп., неустойку в размере 1 100 044 руб. 51 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 50  000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 573 руб. 00 коп.  

 Обязать ООО "СУ-7"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) вернуть ООО  "ЭКОСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ранее переданный строительный материал на  общую сумму 1 869 066 руб. 86 коп. или компенсировать его стоимость.  

 В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с ООО "СУ-7"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 35 323 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова