АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, 

тел. (384-2) 45-10-16, e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru  

http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-22911/2019

город Кемерово

25 мая 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем Трифоновой Е.С. в режиме веб-конференции  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного  общества «Новокузнецкметаллургмонтаж», г. Новокузнецк, Кемеровская область (ИНН  4218108458, ОГРН 1114218000170) к обществу с ограниченной ответственностью  «Русстрой», г. Красноярск (ИНН 2465305778, ОГРН 1142468001917) о взыскании  

1 883 727,30 руб. неосновательного обогащения, 128 661,15 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами, 904 114,29 руб. неустойки (с учетом уточнения),  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Тулачермет-сталь», г. Тула  (ИНН 7105519283, ОГРН 1137154026701), общество с ограниченной ответственностью  «Спецмонтажтехника», г. Выкса (ИНН 5247050691, ОГРН 1115247000692),  

акционерное общество «Штрабаг», г. Москва (ИНН 7707007451, ОГРН 1027700126585)  

акционерное общество «Магнитогорский институт по проектированию металлургических  заводов», г. Магнитогорск (ИНН 7414001629, ОГРН 1027402234243)  

при участии в заседании представителя истца Татару Д.Е., доверенность от 11.01.2021,  паспорт, диплом, представителей ответчика Альшиной А.Д., доверенность от 20.12.2020,  паспорт, диплом (онлайн до перерыва в заседании 19.05.2021), Ключук Н.А., доверенность  от 20.12.2020, паспорт, диплом (онлайн), от экспертной организации общества с  ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» Назар Р.А., приказ № 14-орг от  06.07.2016, паспорт, (онлайн после перерыва), от третьих лиц – не явились,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

отказать в удовлетворении исковых требований. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Новокузнецкметаллургмонтаж»,  г. Новокузнецк в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русстрой»,  

г. Красноярск 240 000 руб. расходов за проведение по делу судебной экспертизы. 

Выдать открытому акционерному обществу «Новокузнецкметаллургмонтаж»,  

г. Новокузнецк (плательщик Алексеева Ирина Сергеевна) справку на возврат из  федерального бюджета 267 руб. государственной пошлины, уплаченной на основании чек- ордера от 27.09.2019 (операция 4999).  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный  суд Кемеровской области.  

Электронная подпись действительна.

Судья А.Е. Логинова 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 20.01.2021 8:44:09Кому выдана Логинова Ангелина Евгеньевна