Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1609/2020

28 октября 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Акционерного общества "Тарынская  золоторудная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012, регистрирующий орган –  межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха  (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский  улус, 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью  "Строительная компания КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата  государственной регистрации в качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий  орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес  (место нахождения): 127273, 

<

...>, 34) о  взыскании 1 483 000 рублей , в том числе 483 000 рублей неосвоенного аванса, 1 000 000  рублей неустойки по п. 10.8 договора за период с 16.11.2018 по 10.02.2020 и далее с  11.02.2020 по день фактической оплаты задолженности, а также 27 830 рублей расходов  по уплате государственной пошлины,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с  Акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 122 207, 84 рублей основного долга и 250 000 рублей неустойки.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  КТБ" (ИНН 2221130347, ОГРН 1082221000388, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий орган – межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес (место нахождения):  127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 5 А, стр. 5, оф. 28, 33, 34) в пользу акционерного  общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН 1420004874, ОГРН 1121420000130,  дата государственной регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012,  регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по  Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия),  Оймяконский улус, пгт Усть-Нера, ул. Ленина, д. 33) 563 105, 03 рублей задолженности, в  том числе 483 000 рублей неосвоенного аванса, 80 105, 03 рублей неустойки, и далее с  29.10.2020 неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России за каждый день  просрочки до дня фактического погашения долга, а также 27 830 рублей расходов по  уплате государственной пошлины.  

Взыскать с акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве  юридического лица 23.11.2012, регистрирующий орган – межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место  нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, 

<

...>) в доход федерального бюджета 172 170 рублей государственной пошлины.  

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  

арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.