АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

Дело № А78-8198/2019

г.Чита

03 сентября 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть муниципальный контракт № Ф.2018.442223 от 17.09.2018 на выполнение работ по строительству здания для аэропорта в с. Красный Чикой Красночикойского района Забайкальского края, заключенный между администрацией муниципального района "Красночикойский район" и обществом с ограниченной ответственностью "Стройгарант". 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройгарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации муниципального района "Красночикойский район" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в сумме 167810,30 руб. за невыполнение работ по муниципальному контракту № Ф.2018.442223 от 17.09.2018 на выполнение работ по строительству здания для аэропорта в с. Красный Чикой Красночикойского района Забайкальского края, неустойку за просрочку сдачи объекта заказчику по муниципальному контракту № Ф.2018.442223 от 17.09.2018 на выполнение работ по строительству здания для аэропорта в с. Красный Чикой Красночикойского района Забайкальского края за период с 26.11.2018 по 05.07.2019 в сумме 90030,23 руб., всего - 257840,53 руб.

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройгарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12961,00 руб. 

На 

решение

 может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               Е.А. Фадеев