964/2023-189352(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-38853/2023

Дело № А40-35507/23

г. Москва

19 июля 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

судьи В.Р. Валиева, рассмотрев апелляционную жалобу 

АО "ОТП БАНК" на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 мая  2023 года, принятое судьей Гусенковым М.О., в порядке упрощенного  производства по делу № А40-35507/23, по исковому заявлению ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА  МОСКВЫ к АО "ОТП БАНК" о взыскании,  

без вызова сторон 

У С Т А Н О В И Л:

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с  иском к АО "ОТП БАНК" о взыскании денежной суммы по банковской  гарантии от 02.09.2021 № 15-01-15-2021/023022-и в размере 149 509.36  руб., неустойки в размере 3 139.70 руб. за период с 06.12.2022 по  26.12.2022 и продолжить её начисление до фактического исполнения  обязательства.  

 Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 мая 2023 года иск  удовлетворен.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке  главы 29 АПК РФ.  

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением,  ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с  жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и  принять новый судебный акт об отказ в удовлетворении исковых  требований о взыскании денежных средств.  

 Заявитель апелляционной жалобы полагает, что решение суда первой  инстанции незаконно и необоснованно.  

Истец не представил отзыв. 

Исследовав представленные в материалы дела документы в их  совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции,  апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены  решения суда первой инстанции.  

При этом апелляционный суд исходит из следующего.  

08.09.2021 ФКР Москвы (Заказчик, Бенефициар) и ООО  "МЕРКУРИЙ" (Генподрядчик, Принципал) заключили договор № ПКР- 007276-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ЦАО, пер.  Рогожский Б., д. 10, корп. 2.  

В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по  Договору ООО "МЕРКУРИЙ" заключен контракт с АО "ОТП БАНК"  (Гарант) по выдаче банковской гарантии от 02.09.2021 № 15-01-152021/023022-и.  

Банковская гарантия выдана на срок с 02.09.2021 по 30.04.2023  (включительно) (пункт 16 банковской гарантии).  

Сумма банковской гарантии соответствует - 3 058 724.50 руб. 

В соответствии с пунктом 3 банковской гарантии Гарант обеспечивает  исполнение Принципалом обязательств по вышеуказанному Договору, в  том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных  Договором и иных платежей, предусмотренных Договором, начисленных с  момента возникновения у Бенефициара права на их начисление.  

Согласно пункту 12.6. Договора За невыполнение или ненадлежащее  исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ по  капитальному ремонту общего имущества на Объекте(-ах) в соответствии  с Графиком производства и стоимости работ Генподрядчик уплачивает  Заказчику неустойку в размере: 0,1% от стоимости соответствующих работ  по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу  (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки  продолжительностью от 1 до 10 дней); - 0,2% от стоимости  соответствующих работ по элементу (системе) здания или этапа работ по  отдельному элементу (системе) здания за каждый 1 день просрочки (в  случае просрочки продолжительностью свыше 10 дней).При этом размер  неустойки увеличивается до 0,2% начиная с 11-го дня просрочки  исполнения обязательств по настоящему Договору.  

Принципал нарушил обязательства по оплате неустойки, начисленной  бенефициаром за нарушение сроков выполнения работ.  

17.11.2022 ФКР Москвы в адрес ООО "МЕРКУРИЙ" направлена  претензия от 17.11.2022 № ФКР-ПИР-5280/22 об оплате неустойки за  нарушение сроков выполнения работ по Договору в размере 149 509.36  руб. Однако Принципалом указанная претензия не оплачена.  

Согласно пункту 2 банковской гарантии Бенефициар имеет  безусловное право на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего  исполнения Принципалом своих обязательств по вышеуказанному  Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения Договора.  

Так, 23.11.2022 Бенефициаром было направлено требование от  23.11.2022 № ФКР-ПИР-5280/22 об осуществлении уплаты денежной  суммы по банковской гарантии с приложенным расчетом суммы  требования о начислении неустойки в размере 149 509.36 рублей.  

Вышеуказанное требование Бенефициара оформлено и направлено  Гаранту с соблюдением условий, закрепленных пунктами 5, 6 банковской  гарантии, а также в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации.  

Гарант письмом от 05.12.2022 № 09-07-01-33-33/53293 отказал  Бенефициару в удовлетворении требований об оплате денежной сумы по  банковской гарантии.  

Истец (Бенефициар) считает, что Гарант неправомерно отказал в  выплате по требованию от 23.11.2022 № ФКР-ПИР-5280/22 об  осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии от  02.09.2021 № 15-01-15-2021/023022-и, поскольку Гарант - банк, является  субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность на  финансовом рынке, в связи с чем толкование условий банковской гарантии  должно осуществляться в пользу бенефициара в целях сохранения  обеспечения обязательства, что согласуется с позицией Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении  Президиума от 02.10.2012 № 6040/12.  

Требования выставлены в соответствии с положениями гарантии, на  сумму меньшую сумму, чем максимальная сумма, подлежащая выплате. В  тексте требований указано об обязательстве выплате суммы неустойки по  договору ПКР-006643-21 на основании п. 12.6. К требованиям приложен  расчёт. Вместе с тем, в соответствии с п. 9 Обзора судебной практики  разрешения споров, связанных с применением законодательства о  независимой гарантии, утвержденного президиумом Верховного Суда  Российской Федерации от 05.06.2019, оценка расчета на предмет полноты  и обоснованности означает исследование отношений между  принципалом и бенефициаром, что выходит за рамки формальной  проверки документа гарантом по его внешним признакам и не может  влиять на решение о выплате по гарантии.  

Гарант не вправе заявлять против осуществления платежа по гарантии  возражения по обстоятельствам, связанным с исполнением основного  обязательства.  

Согласно п. 11 Обзора судебной практики разрешения споров,  связанных с применением законодательства о независимой гарантии,  утвержденного президиумом Верховного Суда Российской Федерации от  05.06.2019, обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от того  

основного обязательства, в обеспечение исполнения которого выдана  гарантия, даже если в самой гарантии содержится ссылка на это  обязательство, гарант не вправе выдвигать против требования об  осуществлении платежа по гарантии возражения, вытекающие из  основного обязательства. Независимость гарантии обеспечивается  наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа  гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак не  связаны с основным обязательством. Сам институт банковской гарантии  направлен на обеспечение бенефициару возможности получить  исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала- должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок  исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай  наступления которых выдано обеспечение, наступили.  

Требование по банковской гарантии направлено Гаранту 23.11.2022 и  получено 28.11.2022, о чем свидетельствует отчет об отслеживании  отправлений с сайта почты России (штрих код 80103078112203).  

Поскольку требование истца ответчик в добровольном порядке не  удовлетворил, истец обратился в арбитражный суд с настоящими  исковыми требованиями.  

Согласно ст. 375 ГК РФ гарант должен рассмотреть требование  бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со  дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к  нему документами, и, если требование признано им надлежащим,  произвести платеж.  

В соответствии со ст. 376 ГК РФ Гарант отказывает бенефициару в  удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к  нему документы не соответствуют условиям независимой гарантии либо  представлены гаранту по окончании срока действия независимой гарантии.  Гарант должен уведомить об этом бенефициара в срок, предусмотренный  пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, указав причину отказа.  

Согласно п. 3 ст. 375 ГК РФ гарант проверяет соответствие  требования бенефициара условиям независимой гарантии, а также  оценивает по внешним признакам приложенные к нему документы. Гарант  не вправе дополнительное требовать от бенефициара документы,  подтверждающие обоснованность понесенного ущерба, его размер и  причинную связь между действиями принципала и возникшими у  бенефициара убытками.  

В соответствии с ч. 1 ст. 379 ГК РФ принципал обязан возместить  гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии  денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено  иное.  

Гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара  возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение  исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо  иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой  

гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об  исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства,  не указанные в гарантии (пункт 2 статьи 370 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Аналогичные разъяснение содержатся в пункте 5 Информационного  письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 N 27 "Обзор практики  разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса  Российской Федерации о банковской гарантии".  

Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и  при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении  требования бенефициара, которые никак не связаны с основным  обязательством (пункт 1 статьи 376 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил в материалы  дела доказательств, свидетельствующих о погашении основного долга, в  связи с чем, требования истца о взыскании основного долга в размере 149  509 руб. 36 коп. признаются судом обоснованными и подлежащими  удовлетворению.  

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика  неустойки в размере неустойки по состоянию на 26.12.2022г. в размере 3  139 руб. 70 коп., неустойки на сумму долга по ставке 0,1% в день за период  с 27.12.2022г. по день фактического исполнения обязательства.  

В соответствии со ст. ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения.  

Пунктом 10 банковской гарантии закреплено, что Гарант обязуется  уплатить Бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы,  подлежащей уплате за каждый день допущенной просрочки, начиная с 6  рабочего дня от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по  дату платежа по настоящей гарантии.  

Кроме того, в соответствии с п. 65 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 Истец вправе требовать  присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства  ответчиком.  

Представленный истцом расчет неустойки судом представлен и  признан верным.  

Контррасчет ответчиком не представлен, ходатайства о применении  ст. 333 ГК РФ не заявил. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не  усмотрел.  

Учитывая изложенное, суд первой инстанции верно пришел к выводу  об удовлетворении исковых требований.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об  отказе в удовлетворении заявленных доводов.  

 Исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки  имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным  судом признается законным и обоснованным решение суда первой  инстанции об удовлетворении исковых требований.  

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2023 года по  делу № А40-35507/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу –  без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и  может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд  Московского округа.  

Судья В.Р. Валиев