АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-11144/2022

13 сентября 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Островского А.А., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Международный строительный концерн  Нео Крым» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании, с участием представителей сторон: от истца – ФИО2 директор на основании решения, паспорт; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 08.08.2022, диплом, паспорт; 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Международный  строительный концерн Нео Крым» о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ –  удовлетворить.  

2. Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «БауМикс»  – удовлетворить частично.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Международный  строительный концерн Нео Крым» (ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН 

<

***>) сумму договорной  неустойки в размере 82 805,97 рублей, а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 11 992,15 рублей.  

4. В удовлетворении иска в остальной части – отказать. 

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Международный  строительный концерн Нео Крым» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2 696,36 рублей.  

6. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 170,55  рублей, уплаченную платежным поручением № 251 от 30.05.2022.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.А. Островский