АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-63536/2019

17 июля 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 17 июля 2020 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.В.Чукавиной,  рассмотрел дело №А60-63536/2019  по  иску общества с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "КОНТИНЕНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об истребовании из незаконного владения имущества, принадлежащее на праве собственности; об обязании обеспечить беспрепятственный доступ на объект ДДУ №50 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, V микрорайон для вывоза принадлежащих ООО «ЖилСтрой» стройматериалов; в случае невозможности предоставить имущество в натуре – о взыскании 3 327 031, 52 руб., расходов на оплату государственной пошлины в размере 36 635 руб.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1,  представитель по доверенности  от 01.10.2019г., 

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности  №7 от 12.08.2019г.,

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области  к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "КОНТИНЕНТ" об истребовании из незаконного владения следующего имущества:

№

Наименование

Балансовая стоимость,

руб.

1

гидроизоляция проник.Бергауф 20кг. (539,89)

5 398,90

2

клей "Церезит" для пвх покрытий( 14 кг) (2259,94)

106217,21

3

подложка 3мм (11,86)

1 651,52

4

порилекс НПЭ (43,95)

6 153,00

5

ЕвроподвесПП 2*500мм.(200шт/уп.) (4,63)

2 364,46

6

керамогранит (228,81)

28 281,35

7

профиль Норма белый матовый (53,03)

7 688,69

8

клей (135,59) реал

6 508,47

9

грунтовка ГФ-021 (1386,24)

6 931,19

10

грунтовка ГФ-021 серая 0,9 кг.( 105,93)

529,66

11

комплектная насосная станция FloTek-KNS (606525.42)

606 525,42

12

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

13

изолон дубл. метал, плен кой (100)

38 200,00

14

теплый пол UNIMAT RAIL-25 м.п. / HR-S-2500(43036.44)

86 072,88

15

теплый пол UNIMAT RAIL-7 м.п. / HR-S-700 (12050,00)

24 100,00

16

теплый пол UNIMAT RAIL-2 м.п. / HR-S-200 (3443,22)

3 443,22

17

электроконвектор унив. (1313,56)

5 254,24

18

планка краевая алюм. 3000x30x2,5 (62,74)

47 810,12

19

щебень фр. 20-40 мм (508,47)

6 101,69

20

керамогранит 300x300 (419,28)

153 372,43

21

насос (8900=)

8 900,00

22

комплект автоматики для скваж. (8100=)

8 100,00

23

коллектор ПМ (880=)

880,00

24

смесь штукатурная (194,83)

19 483,05

25

щебень фр. 20-40 мм (508,48)

12 966,11

26

плитка обл. белая (186,44)

183 603,05

27

щебень 40- 70 (645,95)

46 508,47

28

щебень 20-40 (671,37)

24 169,49

29

шнур плетеный ПП 24 прядный (16,53)

330,51

30

декоративное покрытие 15кг (705,08)

7 050,84

31

профиль Норма белый матовый (8,59)

7 682,34

32

профиль Норма белый матовый (17,20)

15 379,83

33

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

1 100,42

34

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

35

щебень 20-40 (509,28)

103 132,77

36

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,43)

26 940,91

37

шпатлевка полимерная 25кг (271,47)

73 025,14

38

грунтовка глубокого проникновения 10л. акриловая(147,80)

14 041,00

39

затирка Церезит 5 кг. (249,74)

20 480,37

40

краска Интерьерная 14кг. (445,57)

16 486,01

41

планка наружная 8мм. 2,5 м. (19,62)

3 923,73

42

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,72)

42 206,30

43

подложка Змм 1 рул.-50 пог.м (9,92)

1 487,29

44

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

13 205,08

45

ламинат 1уп.-7шт. (114,87)

48 246,61

46

линолеум (402,34)

342 732,43

47

линолеум (543,86)

550 390,72

48

щебень 20-40 (689,26)

10 338,98

49

ручка дверная (423,73)

1 271,19

50

комплект планки притворной 2030мм (254,24)

2 796,61

51

ручка 16/006 (Л) (Хром) (296,61)

23 432,20

52

дин-рейка (10,17)

20,34

53

телефакс Panasonic (4690=)

4 690,00

54

степлер мощный 100л (930=)

930,00

55

клавиатура(530=)

530,00

56

угловая шлифмашина (5021,50)

5 021,50

57

картридж Samsung (2890,00)

2 890,00

58

клавиатура(260=)

260,00

59

монитор 19" (3590=)

3 590,00

60

смеситель д/кухни (354=)

354,00

61

сетевой фильтр (220=)

220,00

62

вибронаконечник а"=51мм (1694,92)

3 389,83

63

рейка нивелирная телескопическая (1245,77)

2 491,53

64

штатив (1525,42)

1 525,42

65

аппарат д/сварки инверторный (12669,49)

12 669,49

66

тиски слесарные ТС-150мм (1494,02)

1 494,02

67

электроколорифер (10127,12)

30 381,35

68

картридж Samsung (3090,00)

3 090,00

69

флэш-диск (420=)

420,00

70

гвоздодер 900мм (428,09)

856,19

71

картридж HP (3890,00)

3 890,00

72

печать d=40мм (255=)

255,00

73

МФУ Canon (6799=)

6 799,00

74

принтер/сканер/копир

7415,13

75

монитор 23" (6880=)

6 880,00

76

прожектор 1 ОООвт (392,11)

1 960,55

77

принтер HP (9130=)

9 130,00

78

монитор-ЖК 24" (7200=)

7 200,00

79

ТСС Виброплита (30508,47)

30 508,47

80

флэш-диск (1141=)

1 141,00

81

монитор 23" (6860=)

6 860,00

82

мышь проводи. (550=)

550,00

83

клавиатура (450=)

450,00

84

процессор (4150=)

16 800,00

85

штора 5,0*2,5 (2203,39)

6610,17

86

процессор IP DC S775 Е5400

10 593,00

87

стол журнальный (2890,00)

2 890,00

88

утюг с паром, (477,12) 2000 вт, антиприг. покр. (LAMARK)

477,12

89

телефон проводной (378,82) GEO

757,63

90

телефон проводной (354,24) GEO

354,24

91

телефон проводной (402,54) GEO

402,54

92

кронштейн к ОП-2 (152,54)

762,71

93

угловая шлифмашина (3309,65)

6 619,29

94

туалетная кабина "стандарт" (15254,24)

15 254,24

95

уровень алюминевый УСМ-0,5-800 (405,08=)

405,08

96

конвектор ОК-1700 (2288,14)

2 288,14

97

конвектор ОК-2000 (2330,51)

2 330,51

98

аппарат д/сварки инверторный (7542,38)

15 084,75

99

электроконвектор (1271,19)

1 271,19

100

горелка турбо (1434,27)

1 434,27

101

флэш-диск(440=)

440,00

102

прожектор 1 000вт (610=)

4 270,00

103

трансформатор сварочый ТДМ-401 У2 (30859,19)

30 859,19

104

шлифмашина (2154=)

4 308,00

105

кулер

5 440,68

106

кулер

4 581,36

107

модем

1 667,00

108

модем

1 525,42

109

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 200.00

110

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 450,00

111

обогреватель

4 090,00

112

принтер Canon

7 780,00

113

плитка эл. 2 тэн

933,89

114

принтер Canon

4 450,00

115

процессор

8 029,00

116

процессор

8 026,00

117

сетевой фильтр (265=)

265,00

118

принтер Canon

4 590,00

119

рейка TS3-3E

1 100,00

120

стул ИЗО/ черный

13 500,00

121

стол письменный

3 841,44

122

стремянка

1 217,12

123

тумба прикроватная

2011,52

124

штатив S6-2

1 525,42

125

шкаф

7 735,00

126

электрическая плита "ФИО3 -411"

5 356,78

127

процессор (6580=)

6 580,00

128

телефон-аппарат (496=)

496,00

129

телефон (547=)

547,00

130

телефон (4419=)

4 419,00

131

телефон (3790=)

3 790,00

132

картридж Samsung (2990,00)

2 990,00

133

телефон (499=)

499,00

134

прокладка (3,00)

6,00

135

телефон 

<

***> (1799=)

1 799,00

136

телефон 

<

***> (1079=)

1 079,00

137

картридж Samsung (2750,00)

2 950,00

138

картридж HP (2750,00)

2 750,00

139

автомойка бытовая (15627,97)

31 255,94

140

КВАЗАР Зл (1843,22)

1 843,22

141

картридж Samsung (2590,00)

2 590,00

142

печать d=40мм (865=)

865,00

143

степлер мощный 100л (780=)

780,00

144

шуруповерт аккум.(4027=)

4 027,00

145

кресло "министр" (7203,39)

7 203,39

146

щиток сварщика (3750=)

3 750,00

ИТОГО: 3 327 031,52

Также истец просит обязать ответчика  обеспечить конкурсному управляющему ООО «ЖилСтрой» беспрепятственный доступ на объект ДДУ № 50 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, V микрорайон для вывоза принадлежащих ООО «ЖилСтрой» стройматериалов. В случае невозможности предоставить поименованное имущество в натуре, взыскать с ООО СК «Континент» в пользу ООО «ЖилСтрой» стоимость имущества в размере 3327031,52 рублей.

Определением суда от 12.11.2019г. исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

В предварительном судебном заседании истец заявленные исковые требования поддержал, ответчик по иску возражал, представил отзыв, согласно доводам которого, истец не доказал нахождение истребуемого имущества у ответчика; истец не доказал совокупности условий, необходимых для возмещения стоимости имущества в размере 3 327 031, 52 руб. Отзыв приобщен к материалам дела.

В предварительном судебном заседании по инициативе суда к участию в деле без самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», о чем вынесено отдельное определение. 

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

Определением суда от 12.12.2019г. дело назначено к судебному разбирательству.

В судебном заседании 28.01.2020г. истец заявил ходатайство об изменении исковых требований,  согласно которому просит суд вернуть неосновательное обогащение в виде следующего имущества:

№

Наименование

Балансовая стоимость,

руб.

1

гидроизоляция проник.Бергауф 20кг. (539,89)

5 398,90

2

клей "Церезит" для пвх покрытий( 14 кг) (2259,94)

106217,21

3

подложка Змм (11,86)

1 651,52

4

порилекс НПЭ (43,95)

6 153,00

5

ЕвроподвесПП 2*500мм.(200шт/уп.) (4,63)

2 364,46

6

керамогранит (228,81)

28 281,35

7

профиль Норма белый матовый (53,03)

7 688,69

8

клей (135,59) реал

6 508,47

9

грунтовка ГФ-021 (1386,24)

6 931,19

10

грунтовка ГФ-021 серая 0,9 кг.( 105,93)

529,66

11

комплектная насосная станция FloTek-KNS (606525.42)

606 525,42

12

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

13

изолон дубл. метал, плен кой (100)

38 200,00

14

теплый пол UNIMAT RAIL-25 м.п. / HR-S-2500(43036.44)

86 072,88

15

теплый пол UNIMAT RAIL-7 м.п. / HR-S-700 (12050,00)

24 100,00

16

теплый пол UNIMAT RAIL-2 м.п. / HR-S-200 (3443,22)

3 443,22

17

электроконвектор унив. (1313,56)

5 254,24

18

планка краевая алюм. 3000x30x2,5 (62,74)

47 810,12

19

щебень фр. 20-40 мм (508,47)

6 101,69

20

керамогранит 300x300 (419,28)

153 372,43

21

насос (8900=)

8 900,00

22

комплект автоматики для скваж. (8100=)

8 100,00

23

коллектор ПМ (880=)

880,00

24

смесь штукатурная (194,83)

19 483,05

25

щебень фр. 20-40 мм (508,48)

12 966,11

26

плитка обл. белая (186,44)

183 603,05

27

щебень 40- 70 (645,95)

46 508,47

28

щебень 20-40 (671,37)

24 169,49

29

шнур плетеный ПП 24 прядный (16,53)

330,51

30

декоративное покрытие 15кг (705,08)

7 050,84

31

профиль Норма белый матовый (8,59)

7 682,34

32

профиль Норма белый матовый (17,20)

15 379,83

33

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

1 100,42

34

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

35

щебень 20-40 (509,28)

103 132,77

36

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,43)

26 940,91

37

шпатлевка полимерная 25кг (271,47)

73 025,14

38

грунтовка глубокого проникновения 10л. акриловая(147,80)

14 041,00

39

затирка Церезит 5 кг. (249,74)

20 480,37

40

краска Интерьерная 14кг. (445,57)

16 486,01

41

планка наружная 8мм. 2,5 м. (19,62)

3 923,73

42

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,72)

42 206,30

43

подложка Змм 1 рул.-50 пог.м (9,92)

1 487,29

44

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

13 205,08

45

ламинат 1уп.-7шт. (114,87)

48 246,61

46

линолеум (402,34)

342 732,43

47

линолеум (543,86)

550 390,72

48

щебень 20-40 (689,26)

10 338,98

49

ручка дверная (423,73)

1 271,19

50

комплект планки притворной 2030мм (254,24)

2 796,61

51

ручка 16/006 (Л) (Хром) (296,61)

23 432,20

52

дин-рейка (10,17)

20,34

53

телефакс Panasonic (4690=)

4 690,00

54

степлер мощный 100л (930=)

930,00

55

клавиатура(530=)

530,00

56

угловая шлифмашина (5021,50)

5 021,50

57

картридж Samsung (2890,00)

2 890,00

58

клавиатура(260=)

260,00

59

монитор 19" (3590=)

3 590,00

60

смеситель д/кухни (354=)

354,00

61

сетевой фильтр (220=)

220,00

62

вибронаконечник а"=51мм (1694,92)

3 389,83

63

рейка нивелирная телескопическая (1245,77)

2 491,53

64

штатив (1525,42)

1 525,42

65

аппарат д/сварки инверторный (12669,49)

12 669,49

66

тиски слесарные ТС-150мм (1494,02)

1 494,02

67

электроколорифер (10127,12)

30 381,35

68

картридж Samsung (3090,00)

3 090,00

69

флэш-диск (420=)

420,00

70

гвоздодер 900мм (428,09)

856,19

71

картридж HP (3890,00)

3 890,00

72

печать d=40мм (255=)

255,00

73

МФУ Canon (6799=)

6 799,00

74

принтер/сканер/копир

7415,13

75

монитор 23" (6880=)

6 880,00

76

прожектор 1 ОООвт (392,11)

1 960,55

77

принтер HP (9130=)

9 130,00

78

монитор-ЖК 24" (7200=)

7 200,00

79

ТСС Виброплита (30508,47)

30 508,47

80

флэш-диск (1141=)

1 141,00

81

монитор 23" (6860=)

6 860,00

82

мышь проводи. (550=)

550,00

83

клавиатура (450=)

450,00

84

процессор (4150=)

16 800,00

85

штора 5,0*2,5 (2203,39)

6610,17

86

процессор IP DC S775 Е5400

10 593,00

87

стол журнальный (2890,00)

2 890,00

88

утюг с паром, (477,12) 2000 вт, антиприг. покр. (LAMARK)

477,12

89

телефон проводной (378,82) GEO

757,63

90

телефон проводной (354,24) GEO

354,24

91

телефон проводной (402,54) GEO

402,54

92

кронштейн к ОП-2 (152,54)

762,71

93

угловая шлифмашина (3309,65)

6 619,29

94

туалетная кабина "стандарт" (15254,24)

15 254,24

95

уровень алюминевый УСМ-0,5-800 (405,08=)

405,08

96

конвектор ОК-1700 (2288,14)

2 288,14

97

конвектор ОК-2000 (2330,51)

2 330,51

98

аппарат д/сварки инверторный (7542,38)

15 084,75

99

электроконвектор (1271,19)

1 271,19

100

горелка турбо (1434,27)

1 434,27

101

флэш-диск(440=)

440,00

102

прожектор 1 000вт (610=)

4 270,00

103

трансформатор сварочый ТДМ-401 У2 (30859,19)

30 859,19

104

шлифмашина (2154=)

4 308,00

105

кулер

5 440,68

106

кулер

4 581,36

107

модем

1 667,00

108

модем

1 525,42

109

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 200.00

110

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 450,00

111

обогреватель

4 090,00

112

принтер Canon

7 780,00

113

плитка эл. 2 тэн

933,89

114

принтер Canon

4 450,00

115

процессор

8 029,00

116

процессор

8 026,00

117

сетевой фильтр (265=)

265,00

118

принтер Canon

4 590,00

119

рейка TS3-3E

1 100,00

120

стул ИЗО/ черный

13 500,00

121

стол письменный

3 841,44

122

стремянка

1 217,12

123

тумба прикроватная

2011,52

124

штатив S6-2

1 525,42

125

шкаф

7 735,00

126

электрическая плита "ФИО3 -411"

5 356,78

127

процессор (6580=)

6 580,00

128

телефон-аппарат (496=)

496,00

129

телефон (547=)

547,00

130

телефон (4419=)

4 419,00

131

телефон (3790=)

3 790,00

132

картридж Samsung (2990,00)

2 990,00

133

телефон (499=)

499,00

134

прокладка (3,00)

6,00

135

телефон 

<

***> (1799=)

1 799,00

136

телефон 

<

***> (1079=)

1 079,00

137

картридж Samsung (2750,00)

2 950,00

138

картридж HP (2750,00)

2 750,00

139

автомойка бытовая (15627,97)

31 255,94

140

КВАЗАР Зл (1843,22)

1 843,22

141

картридж Samsung (2590,00)

2 590,00

142

печать d=40мм (865=)

865,00

143

степлер мощный 100л (780=)

780,00

144

шуруповерт аккум.(4027=)

4 027,00

145

кресло "министр" (7203,39)

7 203,39

146

щиток сварщика (3750=)

3 750,00

ИТОГО: 3 327 031,52

В случае невозможности вернуть имущество в натуре, обязать  МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и ООО «СК «Континент»  возместить стоимость имущества в размере 3 327 031 руб. 52 коп. в долевом соотношении по  1 663 515 руб. 76 коп. с каждого. Ходатайство об уточнении иска судом удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Также истцом заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответствие МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».  Ходатайство судом удовлетворено, о чем вынесено отдельное определение.

В судебном заседании 28.01.2020г. ответчик по иску возражал, представил отзыв, указав, что истец свои обязательства по муниципальному контракту не исполнил в согласованный срок, в связи с чем контракт расторгнут в одностороннем порядке; после расторжения контракта в помещении ДДУ 50 остались неиспользованные строительные материалы. Отзыв приобщен к материалам дела.

В связи с привлечением к участию в деле соответчика судебное заседание  отложено, о чем вынесено определение от 30.01.2020г.

В судебном заседании 13.02.2020г. истец заявленные исковые требования поддержал, заявил ходатайство о вызове в судебное заседание директора общества с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" ФИО4

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено на основании ст. 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в силу ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Кроме того, указанные  заявителем обстоятельства не входят в предмет доказывания по рассматриваемому иску исходя из его предмета и оснований. 

Ответчик по иску возражал, третье лицо представило отзыв на исковое заявление, указав, что доводы истца о неосновательном обогащении являются необоснованными. Отзыв приобщен к материалам дела.

Для представления сторонами дополнительных документов судебное заседание отложено, о чем вынесено определение от 20.02.2020г.

В материалы дела 16.03.2020г. от истца представлены дополнительные документы (паспорт изделия, коммерческое предложение, письмо о готовности насосной станции, платежное поручение об оплате насосной станции), которые приобщены к материалам дела.

В судебном заседании 17.03.2020г. истец требования поддержал, ответчик по иску возражал.

Стороны представили  дополнительные документы, которые приобщены к материалам  дела.

Для предоставления дополнительных документов, судебное заседание  отложено, о чем вынесено определение от 17.03.2020г.

Указанным определением судебное заседание отложено на 31.03.2020г., которое не состоялось ввиду следующего.

В силу Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года суды в период с 19 марта по 10 апреля 2020 года рассматривают только категории дел безотлагательного характера, а также дела в порядке приказного и упрощенного производства.

Настоящее дело не относится к категории дел безотлагательного характера.

Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни. 

Кроме того, в целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом Совета судей Российской Федерации принято постановление от 08.04.2020 № 821, согласно которому суды в период с 8 по 30 апреля 2020 года включительно рассматривают лишь дела и материалы безотлагательного характера, дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным.

Определением суда от  26.06.2020г. судебное заседание  отложено.

От третьего лица 07.07.2020г. в материалы дела  поступили акт КС-2 о приеме выполненных работ по монтажу канализационной насосной станции,  счет №129 от 1510.2019, платежное поручение №671 от  18.10.2019. Документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании  10.07.2020г. истец требования поддержал, ответчик по иску возражал.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Как следует из материалов дела,  между МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и ООО «Жилстрой» по результатам открытого аукциона был заключен муниципальный контракт № 0862300039616000182-0187096-03/№34 от 01.11.2016г. на выполнение работ по реконструкции (расширение до 280 мест) ДДУ 50 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, V микрорайон. Срок действия контракта с 01.11.2016 по 25.12.2017.

В связи с нарушением сроков выполнения работ МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» расторгло 22.02.2019 контракт в одностороннем порядке.

Истец указывает, что после прекращения действий контракта на территории объекта строительства осталось имущество ООО «Жилстрой», при этом часть имущества было вывезена, а имущество, которое является предметом исковых требований, осталось на строительной площадке.

После расторжения муниципального контракта с ООО «Жилстрой», к строительно-монтажным работам приступил новый подрядчик – ООО «СК «Континент». 

Решением арбитражного суда  от 21 февраля 2019г. по делу № А60-48188/2018 ООО «ЖилСтрой» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. 

01.07.2019г. комиссией в составе 3 (трёх) человек, бухгалтера ФИО5, юриста ФИО1 и конкурсного управляющего ООО «ЖилСтрой» ФИО6 проведена инвентаризация имущества ООО «ЖилСтрой» находящегося в помещении ДДУ № 50 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, V микрорайон.

По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись №1 от 17.07.2019г. В соответствии с данной описью в ходе инвентаризации выявлено и включено в конкурсную массу следующее имущество, принадлежащее ООО «ЖилСтрой» на праве собственности:

№

Наименование

Балансовая стоимость,

руб.

1

гидроизоляция проник.Бергауф 20кг. (539,89)

5 398,90

2

клей "Церезит" для пвх покрытий( 14 кг) (2259,94)

106217,21

3

подложка Змм (11,86)

1 651,52

4

порилекс НПЭ (43,95)

6 153,00

5

ЕвроподвесПП 2*500мм.(200шт/уп.) (4,63)

2 364,46

6

керамогранит (228,81)

28 281,35

7

профиль Норма белый матовый (53,03)

7 688,69

8

клей (135,59) реал

6 508,47

9

грунтовка ГФ-021 (1386,24)

6 931,19

10

грунтовка ГФ-021 серая 0,9 кг.( 105,93)

529,66

11

комплектная насосная станция FloTek-KNS (606525.42)

606 525,42

12

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

13

изолон дубл. метал, плен кой (100)

38 200,00

14

теплый пол UNIMAT RAIL-25 м.п. / HR-S-2500(43036.44)

86 072,88

15

теплый пол UNIMAT RAIL-7 м.п. / HR-S-700 (12050,00)

24 100,00

16

теплый пол UNIMAT RAIL-2 м.п. / HR-S-200 (3443,22)

3 443,22

17

электроконвектор унив. (1313,56)

5 254,24

18

планка краевая алюм. 3000x30x2,5 (62,74)

47 810,12

19

щебень фр. 20-40 мм (508,47)

6 101,69

20

керамогранит 300x300 (419,28)

153 372,43

21

насос (8900=)

8 900,00

22

комплект автоматики для скваж. (8100=)

8 100,00

23

коллектор ПМ (880=)

880,00

24

смесь штукатурная (194,83)

19 483,05

25

щебень фр. 20-40 мм (508,48)

12 966,11

26

плитка обл. белая (186,44)

183 603,05

27

щебень 40- 70 (645,95)

46 508,47

28

щебень 20-40 (671,37)

24 169,49

29

шнур плетеный ПП 24 прядный (16,53)

330,51

30

декоративное покрытие 15кг (705,08)

7 050,84

31

профиль Норма белый матовый (8,59)

7 682,34

32

профиль Норма белый матовый (17,20)

15 379,83

33

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

1 100,42

34

линолеум Tarkett (1182,20)

48 470,34

35

щебень 20-40 (509,28)

103 132,77

36

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,43)

26 940,91

37

шпатлевка полимерная 25кг (271,47)

73 025,14

38

грунтовка глубокого проникновения 10л. акриловая(147,80)

14 041,00

39

затирка Церезит 5 кг. (249,74)

20 480,37

40

краска Интерьерная 14кг. (445,57)

16 486,01

41

планка наружная 8мм. 2,5 м. (19,62)

3 923,73

42

клей д/плитки и керамогранита (25кг)( 192,72)

42 206,30

43

подложка Змм 1 рул.-50 пог.м (9,92)

1 487,29

44

шнуры для линон. 1рул.-50м (22,01)

13 205,08

45

ламинат 1уп.-7шт. (114,87)

48 246,61

46

линолеум (402,34)

342 732,43

47

линолеум (543,86)

550 390,72

48

щебень 20-40 (689,26)

10 338,98

49

ручка дверная (423,73)

1 271,19

50

комплект планки притворной 2030мм (254,24)

2 796,61

51

ручка 16/006 (Л) (Хром) (296,61)

23 432,20

52

дин-рейка (10,17)

20,34

53

телефакс Panasonic (4690=)

4 690,00

54

степлер мощный 100л (930=)

930,00

55

клавиатура(530=)

530,00

56

угловая шлифмашина (5021,50)

5 021,50

57

картридж Samsung (2890,00)

2 890,00

58

клавиатура(260=)

260,00

59

монитор 19" (3590=)

3 590,00

60

смеситель д/кухни (354=)

354,00

61

сетевой фильтр (220=)

220,00

62

вибронаконечник а"=51мм (1694,92)

3 389,83

63

рейка нивелирная телескопическая (1245,77)

2 491,53

64

штатив (1525,42)

1 525,42

65

аппарат д/сварки инверторный (12669,49)

12 669,49

66

тиски слесарные ТС-150мм (1494,02)

1 494,02

67

электроколорифер (10127,12)

30 381,35

68

картридж Samsung (3090,00)

3 090,00

69

флэш-диск (420=)

420,00

70

гвоздодер 900мм (428,09)

856,19

71

картридж HP (3890,00)

3 890,00

72

печать d=40мм (255=)

255,00

73

МФУ Canon (6799=)

6 799,00

74

принтер/сканер/копир

7415,13

75

монитор 23" (6880=)

6 880,00

76

прожектор 1 ОООвт (392,11)

1 960,55

77

принтер HP (9130=)

9 130,00

78

монитор-ЖК 24" (7200=)

7 200,00

79

ТСС Виброплита (30508,47)

30 508,47

80

флэш-диск (1141=)

1 141,00

81

монитор 23" (6860=)

6 860,00

82

мышь проводи. (550=)

550,00

83

клавиатура (450=)

450,00

84

процессор (4150=)

16 800,00

85

штора 5,0*2,5 (2203,39)

6610,17

86

процессор IP DC S775 Е5400

10 593,00

87

стол журнальный (2890,00)

2 890,00

88

утюг с паром, (477,12) 2000 вт, антиприг. покр. (LAMARK)

477,12

89

телефон проводной (378,82) GEO

757,63

90

телефон проводной (354,24) GEO

354,24

91

телефон проводной (402,54) GEO

402,54

92

кронштейн к ОП-2 (152,54)

762,71

93

угловая шлифмашина (3309,65)

6 619,29

94

туалетная кабина "стандарт" (15254,24)

15 254,24

95

уровень алюминевый УСМ-0,5-800 (405,08=)

405,08

96

конвектор ОК-1700 (2288,14)

2 288,14

97

конвектор ОК-2000 (2330,51)

2 330,51

98

аппарат д/сварки инверторный (7542,38)

15 084,75

99

электроконвектор (1271,19)

1 271,19

100

горелка турбо (1434,27)

1 434,27

101

флэш-диск(440=)

440,00

102

прожектор 1 000вт (610=)

4 270,00

103

трансформатор сварочый ТДМ-401 У2 (30859,19)

30 859,19

104

шлифмашина (2154=)

4 308,00

105

кулер

5 440,68

106

кулер

4 581,36

107

модем

1 667,00

108

модем

1 525,42

109

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 200.00

110

нивелир 4Н-ЗКЛ

7 450,00

111

обогреватель

4 090,00

112

принтер Canon

7 780,00

113

плитка эл. 2 тэн

933,89

114

принтер Canon

4 450,00

115

процессор

8 029,00

116

процессор

8 026,00

117

сетевой фильтр (265=)

265,00

118

принтер Canon

4 590,00

119

рейка TS3-3E

1 100,00

120

стул ИЗО/ черный

13 500,00

121

стол письменный

3 841,44

122

стремянка

1 217,12

123

тумба прикроватная

2011,52

124

штатив S6-2

1 525,42

125

шкаф

7 735,00

126

электрическая плита "ФИО3 -411"

5 356,78

127

процессор (6580=)

6 580,00

128

телефон-аппарат (496=)

496,00

129

телефон (547=)

547,00

130

телефон (4419=)

4 419,00

131

телефон (3790=)

3 790,00

132

картридж Samsung (2990,00)

2 990,00

133

телефон (499=)

499,00

134

прокладка (3,00)

6,00

135

телефон 

<

***> (1799=)

1 799,00

136

телефон 

<

***> (1079=)

1 079,00

137

картридж Samsung (2750,00)

2 950,00

138

картридж HP (2750,00)

2 750,00

139

автомойка бытовая (15627,97)

31 255,94

140

КВАЗАР Зл (1843,22)

1 843,22

141

картридж Samsung (2590,00)

2 590,00

142

печать d=40мм (865=)

865,00

143

степлер мощный 100л (780=)

780,00

144

шуруповерт аккум.(4027=)

4 027,00

145

кресло "министр" (7203,39)

7 203,39

146

щиток сварщика (3750=)

3 750,00

ИТОГО: 3 327 031,52

Полагая, что  ответчики владеют неосновательно полученным спорным имуществом, истец обратился в суд с иском о возврате неосновательного обогащения в виде вышеуказанного имущества.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу п. 2 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено указанным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения.

Как указано в п. 1 ст. 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Согласно п. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

 Возражая относительно заявленных требований, ответчики указали на отсутствие спорного имущества, а также на отсутствие доказательств у истца в подтверждения принадлежности истцу спорного имущества. 

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» указывает, что никакого акта или договора о передаче имущества при расторжении договора не составлялось, имущество не передавалось.

Представитель ООО «СК «Континент» также указывает, что выполнял работы собственным иждивением.

Определением суда от 30.01.2020г. суд обязал сторон провести актирование наличия (отсутствия) спорного имущества на объекте строительства.

В ходе совместного осмотра от 05.02.2020г. из заявленного перечня сторонами установлено  наличия   имущества - TCC-VP80NH Honda GX 160 Виброплита.

В отношении иного имущества МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА"  представило замечания к акту осмотра от  05.02.2020г., указав, что  количество и площадь использованного при отделке керамогранита не замерялось; площадь уложенного линолеума не замерялась; по рисунку линолеума видно, что использован линолеум двух видов, какой конкретно вид линолеума: Tarkett (Мелодия) или Tarkett (Extra), не установлено; наличие тёплого пола под цементной стяжкой не проверялось; замеры площади тёплого пола не производились; наличие комплексной насосной стации на территории ДДУ 50 не проверялось (вкопана она в грунт или нет, какая марка комплексной насосной станции не установлено); проведение благоустройства с использованием щебня не проверялось.

ООО «СК «Континент» представлена первичная документация, подтверждающая самостоятельное приобретение имущества для выполнения условий муниципального контракта.

При этом истцом правоустанавливающих документов на спорное имущество не представлено, за исключением Виброплиты.

Поскольку материалами дела подтверждается приобретение истцом имущества TCC-VP80NH Honda GX 160 Виброплита и нахождение его  на объекте ответчика (акт осмотра от 05.02.2020г.) требование истца о возврате неосновательного обогащения в виде имущества подлежит удовлетворению частично, обязав МКУ ГО Заречный «ДЭЗ» вернуть истцу  имущество TCC-VP80NH Honda GX 160 Виброплита.

В отношении требований к ООО «СК «Континент» отказано, поскольку с указанным подрядчиком МКУ ГО Заречный «ДЭЗ» расторг муниципальный контракт в одностороннем порядке 13.04.2020г., а также неосновательного обогащения на стороне ООО «СК «Континент» не установлено.

 Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения (статьи 1104, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Действительная стоимость имущества, согласно представленным документам  истца, составляет 30 508 руб. 47 коп. Данная стоимость ответчиками не оспорена.

На основании изложенного, исковые требования к МКУ ГО Заречный «ДЭЗ» подлежат удовлетворению частично, в отношении требований к ООО «СК «КОНТИНЕНТ» отказано.

Поскольку при подаче иска  судом удовлетворено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, последняя  на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с в бюджет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) TCC-VP80NH Honda GX 160 Виброплита. 

В случае невозможности возврата, возместить МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обществу с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  стоимость имущества в сумме 30 508 (тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяТ.В. Чукавина