Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-137175/2019

19 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  19 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Сергеевой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 190103, г.  Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 16, ОГРН:  1044701899087);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (адрес:  Россия 199004, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, линия 5-Я В.О. 32/ЛИТ. А, ОГРН:  1117847109225);

третье лицо: 

об обязании устранения дефектов 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 14.01.20

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 16.01.20

установил:

ГКУ ЛО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" предъявило иск о взыскании с ООО "ДОРТЕКС" 9 257 руб. 13 коп. пеней за нарушение сроков устранения дефектов, просит обязать ответчика в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 21.04.2015 № 0053, а именно: на участке автомобильной дороги «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 - км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области устранить дефекты - трещины осевого шва, продольные и поперечные трещины общей протяженностью 554 п. м., выкрашивание а/бетонного покрытия - 10 кв. м., отсутствие всхожести травы - 800 кв. м., нарушение шва сопряжения водоотводного лотка с проезжей частью - 300 п.м., отсутствие концевых элементов на барьерном ограждении - 4 шт.

В случае несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ООО «Дортекс» в пользу государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» судебную неустойку в размере 10 000 руб., начиная с 11-го календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда за каждый день просрочки исполнения решения суда до момента фактического исполнения.

Ответчик иск отклонил.

       Определением от 15.03.20 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

       Судом установлено:

       Между Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - Учреждение, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «АБЗ КОТЛЫ» (переименован в ООО «ДОРТЕКС», далее - Подрядчик, Общество) был заключен государственный контракт от 21.04.2015 № 0053 (далее - Контракт) на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 -км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области.

30.12.2015 на основании акта приемки законченных работ был принят в эксплуатацию участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 - км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области.

В соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 контракта и гарантийным паспортом Общество приняло обязательство добровольно устранить за свой счёт недостатки в результатах Работ по Контракту, выявленные и (или) возникшие в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет: земляное полотно-8 лет, основание дорожной одежды-6 лет, нижний слой покрытия-5 лет, верхний слой покрытия-4 года, водопропускные трубы-6 лет, барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)- 5 лет, сигнальные столбики-2 года, дорожные знаки-2 года, по другим элементам, не перечисленным выше, 2 года.

Актами комиссионного обследования участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 - км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области № б/н от 26.04.2019, № б/н от 03.06.2019 установлены следующие дефекты (разрушения) и их объемы: трещины осевого шва, продольные и поперечные трещины общей протяженностью 554 п. м., выкрашивание а/бетонного покрытия - 10 кв. м., отсутствует всхожесть травы - 800 кв. м., нарушение шва сопряжения водоотводного лотка с проезжей частью - 300 п.м., отсутствуют концевые элементы на барьерном ограждении - 4 шт.

Согласно пунктам 10.7., 10.8. Контракта если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. При получении извещения Заказчика об обнаружении дефектов на Объекте, Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 

В соответствии с Актом комиссионного обследования №. б/н от 03.06.2019 подрядчик должен был устранить выявленные дефекты в срок до 30.09.2019. Согласно Акту комиссионного обследования № б/н от 23.10.2019 установлено, что Подрядчиком гарантийные обязательства не исполнены.

Просрочка исполнения гарантийных обязательств за период с 01.10.2019 по 11.12.2019 составляет 72 дня.

Пунктом 10.13. Контракта установлено, что денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании.

Пунктами 10.10., 10.11. Контракта предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств в установленный (Требованием) срок, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню. Размер пени устанавливается в соответствии с пунктом 11.1.3. Контракта.

Согласно пункту 11.1.3. Контракта в случае просрочки выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 10 Контракта, Заказчик направляет Подрядчику требование, о выплате неустойки (пени). Пени начисляется за каждый день просрочки выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 10 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения гарантийного обязательства, предусмотренного статьей 10 Контракта. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливаются в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле, предусмотренной пунктом 11.1.3. Контракта.

Согласно локальной смете, приложенной к настоящей претензии, стоимость работ, необходимых для устранения дефектов, составляет 197 802 руб. 00 коп.

В адрес общества была направлена претензия № 17-2691/2019 от 08.10.2019 с требованием об устранении выявленных дефектов на участках автомобильной дороги «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 - км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области и уплате неустойки в бюджет Ленинградской области, однако до настоящего времени общество не устранило дефекты в полном объеме и не произвело перечисление денежных средств в бюджет Ленинградской области. 

Сумма неустойки за нарушение сроков выполнения гарантийных обязательств за период с 01.10.2019 по 11.12.2019 составляет 9 257 руб. 13 коп.

Учитывая, что в отношении ответчика возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) № А 56-107351/2019 суд полагает возможным не продолжать начисление неустойки после 11.12.19.

Учитывая изложенное обстоятельство с ответчика не подлежит взысканию судебная неустойка, которую истец заявил в размере 10 000 руб. 00 коп. в день за каждый день просрочки исполнения решения.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, так как истец освобожден от ее уплаты.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Обязать ООО "ДОРТЕКС" в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 21.04.2015 № 0053, а именно: на участке автомобильной дороги «Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви» на участке км 0+750 - км 1+800 в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области устранить дефекты - трещины осевого шва, продольные и поперечные трещины общей протяженностью 554 п. м., выкрашивание а/бетонного покрытия - 10 кв. м., отсутствие всхожести травы - 800 кв. м., нарушение шва сопряжения водоотводного лотка с проезжей частью - 300 п.м., отсутствие концевых элементов на барьерном ограждении - 4 шт.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 9 257 руб. 13 коп. пеней.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" в доход федерального бюджета 8 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                         Сергеева О.Н.