АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А67-8855/2023

г. Томск

24 января 2024 года

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г. Аксиньина

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой ТДСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 989 496,37 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.01.2024 №01, диплом,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 31.10.2023 №50, диплом, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском (с учетом уточнения исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой ТДСК" о взыскании 505 099,74 руб. основной задолженности, 482 229,70 руб. неустойки за период с 16.11.2022 по 12.11.2023 по договору субподряда от 19.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2-уч3-22; 1 459 611,74 руб. основной задолженности, 542 555,19 руб. неустойки за период с 16.11.2022 по 12.11.2023 по договору субподряда от 26.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2/др-уч4-22.

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 АПК РФ заявил об отказе от иска в части взыскания суммы основного долга, исковые требования в части неустойки поддержал.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" об отказе от иска в части взыскания 505 099,74 руб. основной задолженности по договору субподряда от 19.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2-уч3-22, 1 459 611,74 руб. основной задолженности по договору субподряда от 26.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2/др-уч4-22, суд, в соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ принимает отказ истца от иска в указанной части, так как он не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В судебном заседании от ответчика поступило заявление о признании исковых требований в части неустойки.

Признание исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимается арбитражным судом, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Наличие основной задолженности в истребуемой сумме подтверждается материалами дела, расчет неустойки судом проверен, признан обоснованным.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании 1 024 784,89 руб. неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

При подаче искового заявления истец уплатил 4 000 руб. государственной пошлины по платежному поручению от 28.09.2023 №1286.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины; при признании иска ответчиком до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

С учетом принятия судом увеличения исковых требований, отказа от исковых требований в части основной задолженности и признания исковых требований в части неустойки, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 3 481,69 руб. государственной пошлины, с ответчика – 3 902,42 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

отказ общества с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от требования к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой ТДСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 505 099,74 руб. основной задолженности по договору субподряда от 19.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2-уч3-22, 1 459 611,74 руб. основной задолженности по договору субподряда от 26.09.2022 № 02-СВ-ИС-К2/др-уч4-22 принять, производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой ТДСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 024 784,89 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой ТДСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 902,42 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 481,69 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Томской области.

 

Судья                                                                           С.Г. Аксиньин