Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

 тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства

г. Пенза    Дело № А49-529/2021

« 17 » марта 2021г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску Муниципального унитарного предприятия города Кузнецка "Водоканал", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПМК-5", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании денежных средств в сумме 716987 руб. 55 коп., из которых: 52360 руб. 00 коп. – неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 319 от 17 августа 2020 года (за период с 25 августа 2020 года по 25 января 2021 года), 146000 руб. 00 коп. – неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 320 от 21 августа 2020 года (за период с 02 сентября 2020 года по 25 января 2021 года), 518625 руб. 56 коп. – неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 321 от 01 сентября 2020 года (за период с 13 октября 2020 года по 25 января 2021 года), неустойка по указанным договорам за период с 26 января 2021 года по день фактического исполнения обязательства исходя из расчёта 1% от цены договоров за каждый день просрочки.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "ПМК-5" о снижении размера санкций в соответствии со статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворить. Уменьшить размер пени с 1% до 0,1% в день от цены договора за каждый день просрочки.

Исковые требования удовлетворить частично, расходы по госпошлине отнести на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований (без учёта снижения размера санкций в соответствии со статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Взыскать с Общества  с ограниченной ответственностью "ПМК-5" в пользу Муниципального унитарного предприятия города Кузнецка "Водоканал" неустойку в общей сумме 15184 руб. 97 коп. по состоянию на 27 октября 2020 года, а также расходы по государственной пошлине в сумме 3672 руб. 41 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.

СудьяИ.А. Лаврова