6/2020-132777(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-9917/2020

г. Тюмень

07 декабря 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев  единолично в открытом судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная компания «Смарт»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Нова Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании 3 224 845, 02 руб., и встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Нова Проект» 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Смарт»  о взыскании 1 638 480,38 руб.,  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нова Проект» в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная компания «Смарт»  задолженность в размере 2 016 543,96 руб., неустойку в размере 81 065,05 руб., с  последующим начислением неустойки в размере 0,01 % на сумму основного долга 2 016  543,96 руб. за каждый день просрочки, начиная с 11.06.2020 по день фактического  исполнения обязательства, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему контракту  (2 135 323,20 руб.), в также расходы на оплату государственной пошлины в размере 25 572  руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная  компания «Смарт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нова Проект»  неустойку в размере 279 727,34 руб., расходы на оплату государственной пошлины в  размере 8303 руб.  

В остальной части требований по первоначальному и встречному искам отказать.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нова Проект» в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная компания «Смарт»  

задолженность в размере 1 736 816,62 руб., расходы на оплату государственной пошлины в  размере 17 269 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Нова Проект» из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 199 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная  компания «Смарт» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 508 руб.  

Исполнительный лист и справки на возврат государственной пошлины выдать после  вступления решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.06.2020 11:04:06

 Кому выдана Михалева Елена Васильевна