АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-12301/2020

23 июня 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 23 июня 2020 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи  Н.И.Ремезовой при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Лога» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 339406 руб. 27 коп. 

 

В судебном заседании участвовали:

от истца: ФИО2, представитель, доверенность от 12.02.2020, диплом, паспорт;

от ответчика:  не явились.

Ответчик о времени  и месте рассмотрения заявления извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. На основании  ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон.

 

          Права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств  не заявлено. 

          Согласно ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

         Поскольку отсутствующий в заседании ответчик  извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания  и  не представил возражений против перехода к судебному разбирательству в данном судебном заседании, суд завершает  предварительное судебное заседание и  открывает судебное заседание в первой инстанции.  

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-системы» просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лога» долг в сумме 321 530  руб. 68 коп., проценты в сумме 8 233 руб. 85 коп., проценты по день фактической оплаты долга, пени в сумме 9 641 руб. 74 коп., пени по день фактической оплаты долга.   

Ответчик отзыв не представил.

Рассмотрев материалы дела,   суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Между ООО «Прогресс-Системы» и ООО «Лога» 29.03.2019 заключен договор № 136/19, в соответствии с условиями которого истец  (поставщик)  обязался  передать, а  ответчик (покупатель)  принять и оплатить товар  количество и наименование которого  согласуются сторонами и указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.  

В рамках указанного договора в соответствии со спецификацией № 1  истец поставил, а  ответчик принял по   товар на общую сумму 316 597 руб. 35 коп., что подтверждается товарной накладной № 107 от 16.04.2019, подписанными уполномоченными ответчиком лицом.  

 В соответствии с п.1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

         Пунктом 2.1  договора  установлено, что  оплата товара производится в течение 30 рабочих дней с даны подписания  договора.  

         Как следует из материалов дела, ООО «Лога» свое обязательство по оплате полученного товара   в полном объеме не  исполнило. На дату  рассмотрения дела долг составил 146 597 руб. 35 коп., что подтверждается товарной накладной.         

         Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Поскольку оплата  полученного товара до настоящего времени  ответчиком не произведена, суд считает требования ООО «Прогресс-Системы» о взыскании с ООО «Лога» суммы задолженности по оплате поставленного в рамках договора от 20.02.2012 товара  подлежащими удовлетворению на основании ст.ст. 307, 309, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

 Поскольку со стороны ответчика  имело место нарушение денежного обязательства, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных    по ст. 395 ГК РФ за период с 17.02.2019 по 10.03.2020   в сумме  146 597 руб. 35 коп., заявлено правомерно.

 Расчет процентов, произведенный исходя из правильно определенного периода просрочки, судом проверен, в связи с чем требования истца в указанной части также подлежат удовлетворению в заявленной сумме

Требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты суммы долга истцу подлежат удовлетворению в силу п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, 29.03.2019 между истцом  и ответчиком заключен  договор № 644/19 от 29.03.2019, в соответствии с  которым ООО «Прогресс-Системы»  приняло на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническим средствам охраны на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) и АЗС Учалинского горно-обогатительного комбината.

В соответствии с п. 1.3 договора работы считаются выполненными в полном объеме после подписания сторонами итогового акта выполненных работ.

  Согласно  п. 6.1. договора оплата по договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.

 14.06.2019 сторонами был подписан акт № 213 по выполненным монтажным и пусконаладочным работам на сумму 174 933 руб. 33 коп.

  Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам, неразрывно связанным со строящимся объектом.

  Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

  Между тем, в нарушение условий договора ООО «Лога» свое обязательство по оплате  работ не исполнило. На дату рассмотрения дела долг составил 174933 руб. 33 коп.     

  Доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение ответчиком обязательств  по оплате  выполненных работ, в материалы дела не представлено. 

  Претензия истца, направленная в адрес ответчика, оставлена ответчиком без ответа.

   Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, и только надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

   Поскольку оплата  до настоящего времени  ответчиком  не произведена, суд считает требования  истца о взыскании с  ответчика  задолженности в сумме 174 933 руб. 33 коп.  обоснованными и  подлежащими удовлетворению на основании ст.ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 11.3 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, субподрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня в размере 1/300 от ключевой ставки Банка России начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

         Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

          В соответствии с п. 1 ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной 

форме независимо от формы основного обязательства.

          Учитывая, что ответчик обязательство по оплате в сроки, установленные в договоре, не исполнил, форма соглашения о неустойке соблюдена, суд считает, что истцом правомерно начислены предусмотренные  договором пени.  

          Расчет неустойки, произведенный исходя из правильно определенного периода просрочки, судом признан верным, в связи с чем требования истца  о взыскании с ответчика неустойки в сумме 9 641 руб. 74 коп.  подлежат удовлетворению.

   Также  подлежит удовлетворению требование  истца о начислении неустойки на сумму долга с 28.03.2018  до даты фактической оплаты суммы долга (п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств»).

   Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при предъявлении иска, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.         

  Руководствуясь статьями  110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.Исковые требования  удовлетворить.

         2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лога» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) долг по договору  в сумме 321 530  руб. 68 коп.; проценты в сумме 8 233  руб. 85 коп.; продолжать начислять проценты на сумму основного долга в размере 146 597 руб. 35 коп., начиная с 11.03.2020 по день фактической уплаты долга, исходя из соответствующих ставок Банка России, имевших место в соответствующие периоды;  пени в сумме 9 641  руб. 74 коп. с продолжением их начисления  на сумму  долга 174 933 руб. 33 коп.,   начиная с 11.03.2020 по день фактической уплаты суммы долга исходя из 1/300 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лога» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины денежные средства в сумме 9 788 руб. 

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                         Н.И. Ремезова