142/2024-21438(1) 

 Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-9247/2023

г. Хабаровск

14 февраля 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,  при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Гидро строй» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Ю-девелопмент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 182 000 руб. (с учетом уточнения) 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Гидро строй»  о взыскании 120 265 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Гидро строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  нарушение срока оплаты выполненных работ по договору от 10.06.2022  

 № 31/22-ЮД за период с 18.04.2023 по 22.01.2024 в размере 182 000 руб.,  судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному  иску в сумме 13 253 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гидро строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока  выполнения работ по договору от 10.06.2022 № 31/22-ЮД за период  

с 22.12.2022 по 14.03.2023 в размере 53 950 руб., судебные расходы по оплате  государственной пошлины по встречному иску в сумме 2 067 руб.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.  

Произвести зачет встречных однородных требований, по результатам  которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Гидро строй» денежные средства в размере  139 236 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд  апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья К.А. Полегкий