АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-22243/2024 

г. Нижний Новгород 24 октября 2024 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 13-507) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шуханковой М.А., после  перерыва помощником судьи Быстровой Ю.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Техническая подготовка строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Атлант» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании задолженности и неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлант» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Техническая подготовка строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 29964  рубля 37 копеек неустойки, 2000 рублей расходов по госпошлине и 30000 рублей  расходов на представителя.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Техническая подготовка  строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета РФ  26653 рубля государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 579 от  16.07.2024.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  (г.Владимир) через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента  принятия.  

Судья И.В. Требинская