Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-80737/17

19 декабря 2017 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 12 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2017 года. 

Судья Арбитражного суда  Московской области Р.С. Солдатов , 

при ведении протокола секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-80737/17

по исковому заявлению

АО "Мособлэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "ПСК Строительные Технологии" (ИНН 5038081840, ОГРН 1115038002166)

о взыскании 2 286 219 руб. 17 коп.,

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

АО "Мособлэнерго" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области  с исковым заявлением о взыскании с ООО "ПСК Строительные Технологии" (далее – ответчик) неустойку по договору № 120896 от 20.06.2012г. в размере 2 286 219,17 руб., за период с 14.01.2017г по 06.09.2017г. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных исковых требований.

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

20.06.2012 между АО «Мособлэнерго» и ИП ФИО2 заключен договор   №120896 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВ включительно (далее - Договор).

31.01.2013 к Договору было заключено Дополнительное соглашение, где абзацем 2 пункта 1 Договора, по соглашению сторон, максимальная присоединяемая мощность энергопринимаемых устройств составит 90 кВт.

На основании пункта 3 указанного Дополнительного соглашения, пункт 10 Договора размер платы за технологическое присоединение, рассчитанный в соответствии с Распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области № 130-РМ от 11.11.2011 составит: 1533 634,20 руб. в том числе НДС(18%) -233 944 ,20 руб.

31.07.2015 было заключено Соглашение о замене стороны Заявителя по Договору, где на основании пункта 2 заключенного Соглашения, права и обязанности по договору от ИП ФИО2 (Сторона-2) перешли к ООО «ПСК Строительные Технологии»

В соответствии с п. 1 Истец принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение,

Согласно п. 8 договора Ответчик обязуется надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные п. 11 Технических условий № 120896/1-Р к Договору от 31.01.2013, являющихся Приложением № 1 к Договору (далее - Технические условия).

На основании п. 8 Договора Ответчик должен письменно уведомить Сетевую организацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные п. 11 Технических условий.

В соответствии с пунктом 1 заключенного к Договору Дополнительного соглашения №1 от 20.06.2012 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 18 месяцев со дня заключения Договора, а именно по 20 декабря 2013 г.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является способом обеспечения обязательства представляющим форму имущественной ответственности за его нарушение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 23 Договора в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

Однако Арбитражным судом Московской области установлено, что 25.12.2013г.              ИП ФИО2 уведомил истца о выполнении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям по договору и просил провести осмотр смонтированных электроустановок. 

Истец осмотр не провел,  доказательств не исполнение ответчиком своих обязательств не представил. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области  полагает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

СудьяР.С. Солдатов