142_37502359 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 ( в порядке ч. 2 ст.176 АПК РФ) 

г. Москва Дело № А40-181084/23-142-303  

07.11.2023 г. Арбитражный суд в составе: судьи Шевцовой И.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

истца - АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" (125009, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  30.09.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА" (167000,  РЕСПУБЛИКА КОМИ, СЫКТЫВКАР ГОРОД, КУТУЗОВА УЛИЦА, 17, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.08.2005, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 971 322,03 руб. из них: 9 281,40 руб. за нарушение  сроков предоставления банковской гарантии, 765 565,80 руб. за нарушение сроков  представления отчетности по договору, 178 613,48 руб. за нарушение сроков получения  разрешения на строительство и разрешений на ввод объектов; 17 861,35 руб. за  нарушение сроков жилищного и иного строительства  

при участии:  

от истца: неявка, извещен от ответчика: неявка, извещен  Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА" (167000,  РЕСПУБЛИКА КОМИ, СЫКТЫВКАР ГОРОД, КУТУЗОВА УЛИЦА, 17, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.08.2005, ИНН: 

<

***>) в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" (125009, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  30.09.2002, ИНН: 

<

***>) 9 281,40 руб. неустойки за нарушение сроков  предоставления банковской гарантии, 246 705,60 руб. за нарушение сроков  представления отчетности по договору, 178 613,48 руб. неустойки за нарушение сроков  

получения разрешения на строительство и разрешений на ввод объектов; 17 861,35 руб.  неустойки за нарушение сроков жилищного и иного строительства, а также расходы по  госпошлине в размере 10 446 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" (125009, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 30.09.2002, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в размере 1 143 руб.  

Судебный акт, выполненный в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

С У Д Ь Я И.Н. Шевцова