ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Резолютивная часть решения

 от 16.08.2018 г. 

 по делу № А32-29524/2017 

Суд в составе судьи ______А.Г. Позднякова________ _______ 

Руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

По первоначальному иску: 

Взыскать с ООО «Строительная Компания Квартал» в пользу ООО «Базис»  2 827 101,88 руб., в том числе 1 280 693,48 руб. задолженности, 1 546 408,40 руб.  неустойки; а также 30 353 руб. судебных расходов по оплате госпошлины, 48 535 руб.  судебных издержек на оплату услуг представителя и 194 140 руб. расходы на оплату  экспертизы.  

В остальной части заявленных требований – отказать.  

Взыскать с ООО «Строительная Компания Квартал» в доход Федерального  бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 6 107 руб.  

По встречному иску: 

Взыскать с ООО «Базис» в пользу ООО «Строительная Компания Квартал»  773 449,77 руб. неустойки; а также 14 448,05 руб. судебных расходов по оплате  госпошлины.  

В остальной части заявленных требований – отказать.  

В результате зачета взыскать с ООО «Строительная Компания Квартал» в пользу  ООО «Базис» денежную сумму в размере 2 315 232,06 руб.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Базис»  возвратить с депозита суда излишние средства 1 300 руб. по п/п 223 от 03.11.2017.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Краснодарского края ООО  «Строительная Компания Квартал» возвратить с депозита суда 120 000 руб. по п/п 1759 от  31.10.2017.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Краснодарского края произвести оплату с  депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края денежных средств, внесенных  от имени ООО «Базис» по п/п 223 от 03.11.2017 в размере 200 000 руб. на расчетный счет  ООО «Дитис-Эксперт» ИНН 

<

***>, расчетный счет 

<

***>, филиал   № 2351 Банк ВТБ, ЬИК 040349758, код ОКАТО 03401370000. Назначение платежа: за  производство судебной экспертизы по делу № А32-29524/17.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.Г. Поздняков