1032/2024-71498(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Д ело № А57-23457/2022 15 марта 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования индивидуального предпринимателя  ФИО1 удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  город Саратов, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513, ИНН 

<

***>), город Энгельс,  Саратовская область, задолженность по договору подряда № И-1-2-16 от 18.06.2021 в  размере 59 721 руб. 46 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за  период с 02.10.2022 по 15.03.2024 в размере 9014 руб. 21 коп., и далее, начиная с  16.03.2024, исходя из расчета действующей на день исполнения судебного акта ставки  рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации,  начисленной на сумму долга в размере 59 721 руб. 46 коп. за каждый день просрочки по  день фактической уплаты долга, а также расходы по оплате услуг представителя в  размере 10 000 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» удовлетворить.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513, ИНН 

<

***>), город Энгельс,  Саратовская область, в пользу общества с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Саратов, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по  договору подряда № И-1-2-16 от 18.06.2021 в размере 42 806 руб. 41 коп., а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб.  

Произвести зачет встречных и первоначальных требований.  

В результате зачета окончательно взыскать с общества с ограниченной  ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513,  ИНН 

<

***>), город Энгельс, Саратовская область, денежные средства в общем  

размере 33 929 руб. 26 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами,  начиная с 16.03.2024, исходя из расчета действующей на день исполнения судебного  акта ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской  Федерации, начисленные на сумму долга в размере 59 721 руб. 46 коп. за каждый день  просрочки по день фактической уплаты долга.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированного  Застройщика Группы Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  город Саратов, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 238 руб.,  излишне уплаченную по платежному поручению № 12568 от 13.12.2022. Выдать  справку.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО2